76范文网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 合同范本 > 导航

优质合同:土地承包合同书样本

发表时间:2022-10-25

土地承包合同书样本。

合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,签订合同也是一个非常有必要的行为。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么你知道合同都有哪些内容呢?小编收集并整理了“优质合同:土地承包合同书样本”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

一、合同双方

发包方(甲方):黑龙江省XX农场发包负责人:

承包方(乙方):住所:

二、承包土地名称:甲方将()大队()号地耕地面积()公顷承包给乙方。详情后附表:

三、承包期限:自年月日至年月日。

四、承包土地用途:种植业生产经营。

五、地租价格:按黑龙江省XX农场当年度规定的价格执行。

六、租金交付时间:当年3月30日前由乙方以现金方式交与甲方,以甲方出据的收款凭证为准。

七、合同保证金:为保证乙方认真履行合同条款,甲方按每公顷500元的标准,收取保证金;乙方交付的保证金,甲方按当期银行利率计息,在双方解除合同时,甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约,保证金做为违约金没收。

八、双方的权利和义务

FW76.com扩展阅读

教你写协议: 承包合同书.doc


在日常生活中我们常常会使用到合同,在我们签署合同之时,一定要先看看合同的内容。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了,可以更好的防范可能存在的风险。你了解签订合同要注意哪些方面呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“教你写协议: 承包合同书.doc”,仅供参考,希望能为您提供参考!

甲方(发包方):

乙方(承包方):

为充分合理开发利用土地资源,建设新农村,增加农民收入,甲方将集体所有的荒滩地承包给乙方使用,甲乙双方本着平等、自愿的原则,签订本合同,共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意,将位于兰州市XXX环行东路44号,面积为17。1亩的河滩土地使用权承包给乙方。

二、土地的承包经营期限

该地承包期限为____年,自_____年____月____日至_____年____月___日止。

三、地上物的处置

该地上所有建筑及设备由乙方与财产所有方协商处理,并支付相应费用。

四、承包金及交付方式

1、该土地的承包金在每亩_____元,五年递增30%截止20xx年递增到每亩9282元后不再递增。

2、每年_____月___日前付年承包金的50%,剩余50%年租金在年底一次性付清。

五、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、按照合同约定收取承包金。

2、在合同有效期内,甲方不得提高土地承包金。

3、有权监督乙方按规划合理利用土地。

4、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

5、保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

4、按本村村民用电价格收取乙方电费。

5、为乙方提供自来水,并给予乙方与甲方村民的同等待遇。

6、在合同履行期内,甲方不得重复发包或出租该地块。

7、甲方负责承包备案等相关手续。

(二)乙方的权利和义务

1、按照合同约定的期限内,有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定所建、购置财产的所有权。

3、乙方可在承包的土地上建设有关的生产、生活设施。

4、乙方依法保护和合理利用土地,保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。

5、乙方在承包期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的,由乙方承担责任,与甲方无关。

六、合同的转包

1、在本合同有效期内,乙方可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2、转包时要签订转包合同,不得擅自改变原来承包合同的内容。

3、本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

七、合同的变更和解除

1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何一方不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间,任何一方法定代表人或负责人的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3、本合同履行期间,如遇国家建设征用该土地,甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用,并根据乙方承租经营的剩余年限和开发利用的实际情况给予未到期的承包金额的.30%的补偿。

4、如甲方重复发包或出租该地块或擅自断电、断水、断路,致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任由甲方承担。

6、合同期满,如继续承包,乙方享有优先权。

八、违约责任

1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按未到期总承包金额的30%支付对方违约金,并向对方赔偿因违约而造成的实际损失。

2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日,经甲方两次书面通知未支付租金,则甲方有权解除本合同。

3、本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承租方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

4、由于第三方(农民)原因,致使乙方不能正常生产经营的,乙方经两次请求甲方出面制止,仍无法消除影响的,乙方有权要求甲方赔偿,赔偿标准为下一年度一年承包金。

九、特别约定

1、该土地在承包期间被依法征用、占有的,该土地上所建建筑物及该土地所得的补偿金由甲方所有,乙方无权主张补偿金。

2、合同期满后,乙方应及时办理交接手续。乙方如需继续承包,合同到期前一年,应及时向甲方协商继续承包事项,并重新签订土地承包合同。合同期满,乙方投资的固定资产和基础设施所有权属乙方,甲方不得干涉乙方行使权利。

3、该土地因政策调整等原因变更土地性质及权属归属时乙方有权在同等条件下优先取得该土地,甲方负责办理相关手续。

十、本合同经甲乙双方签章后生效。

十一、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份,甲乙双方各两份,一份向陈坪乡政府备案。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人: 法定代表人:

年 月 日

[合同分享] 土地承包合同纠纷其七


合同范本是可以保护我们的合法权益的,它很重要,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。此时就可以签订一份合适的合同了,对于维护合法权益能起到很大的作用。你知道合同的格式是怎样写的吗?小编特地为您收集整理“[合同分享] 土地承包合同纠纷其七”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

原告(反诉被告)耿来银与被告(反诉原告)秦金海土地承包合同纠纷一案,本院受理后,依法组成由法官杨靖担任审判长,人民陪审员刘民、陆友才参加的合议庭,公开开庭对本案本诉及反诉合并进行了审理。原告耿来银及其委托代理人代国华,被告秦金海及其委托代理人贾霆、徐秋平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告耿来银诉称,20xx年1月1日,耿来银、秦金海签订了一份土地承包合同,耿来银为承租人。在该合同中约定,承包期限为20xx年1月1日至20xx年1月1日。耿来银履行了交付租金的义务,但秦金海却擅自收回承包土地。现耿来银诉至法院,请求判令:秦金海继续履行土地承包合同即将43亩耕地继续交付给耿来银使用。

被告秦金海辩称,耿来银称秦金海擅自收回土地并不符合事实,耿来银曾经向法院起诉要求解除承包合同,但被法院驳回。按照合同约定,耿来银应在20xx年1月1日前交纳20xx年的承包金,但其至今未予交纳,已严重违约,在此情况下,秦金海有权解除合同,收回土地。同时,秦金海提出反诉,要求依法解除双方签订的土地承包合同,并判令耿来银立即拆除其在承包土地上搭建的8间临时住房并赔偿秦金海经济损失300元。

原告耿来银对被告秦金海反诉辩称,双方签订的土地承包合同已被法院确认为合法有效,现秦金海要求解除合同无事实依据,在承包合同中并未约定交付租金的起止时间,故请求法院驳回秦金海的反诉请求。

经审理查明:20xx年1月1日,耿来银(乙方)与秦金海(甲方)签订一份土地承包合同,约定甲方将中国人民解放军61672部队委托管理的位于西北旺镇土井村4-7区、4-8区之中的面积为43亩的耕地承包给乙方,承包期限为20xx年1月1日至20xx年1月1日止,每亩年承包金为450元。乙方必须保证按期向甲方支付土地承包金,每逾期7日,由甲方按年租金的10%收取违约金,逾期15日,甲方有权终止合同。在承包期内,乙方应遵守国家法律、行政法规、规章以及有关设施管理的规定,乙方在承包耕地上种植作物和搭建定着物(数量、质量、时间等)要经过甲方同意,否则甲方保留采取必要措施的权利,并由乙方承担由此引起的一切经济损失,甲方应协调有关部门和人员为乙方提供承包土地在用水、用电方面的便利条件,乙方应按实际用水、用电量支付费用。

合同签订后,20xx年9月24日,耿来银给付秦金海土地承包金19 350元。

此后,耿来银以秦金海未能依约协调其承包土地的用水用电,导致土地无法利用由,诉至本院,要求解除双方签订的合同并要求秦金海赔偿损失133 182元。

20xx年4月2日,本院作出(20xx)海民初字第26110号民事判决,认为耿来银与秦金海签订的土地承包合同合法有效,耿来银以秦金海无法提供动力电为由要求解除合同、赔偿损失,缺乏事实及法律依据,判决驳回了耿来银的诉讼请求。该判决已发生法律效力。

诉讼中,秦金海称其在20xx年12月1日前给耿来银打电话让耿来银交承包费,但耿来银说不种了,在其多次要求耿来银交纳承包费,耿来银均置之不理的情况下,其认为耿来银不再继续承包了,为避免损失扩大就于20xx年3月将土地收回,并雇人种菜,但未将土地另租他人;现在地里主要种的是大白菜,油菜,基本上都是秋菜,大概到20xx年10月底或11月初就该收了,到冬天地就闲下来了。耿来银对此予以否认,称其未给秦金海打电话说不再承包土地,相反其多次找秦金海要求交纳承包费,但秦金海不收,且说不能再将地承包给其了。

为此,秦金海又申请证人金良、李同生、张翠枝出庭作证,金良作证称20xx年12月其想租一块地,知道秦金海有一块地,就到秦金海家谈,秦金海说要先打一个电话问问,其不知道通话对方是谁,对方当时说地不用了,也不种了,其就提出租这块地,但秦金海说还不能马上答应。李同生作证称,其当时在地里看到秦金海用手机给耿来银打电话,耿来银说地不种了,当时旁边应该有三个人,就是今天和其一起来的另两个证人,但是三人都不互相认识。张翠枝作证称,当时是在耿来银承包地的地边上听到秦金海打的电话,电话的通话声音很大,里面的人说地不种了。经法庭质证,耿来银称三个证人的陈述互相冲突,有作伪证的嫌疑。在李同生的证言中,称打电话时三个证人同时在场,但在张翠枝的证言中,称根本不认识李同生。秦金海称其一共给耿来银打过两次电话,第一次打电话时是张翠枝和李同生在场,第二次打电话时金良在场。

诉讼中,耿来银称,依照惯例耿来银应先交费后种地即耿来银应在20xx年1月1日前交纳20xx年的承包费。对此,耿来银称合同中并没有约定承包费的缴纳时间,只要在承包合同期限之内缴纳承包费即可,即在20xx年12月31日前交纳。

诉讼中,双方当事人均认可耿来银仅未交纳20xx年度的承包费。此外,经秦金海同意,耿来银在承包地上加盖了八间平房,耿来银称该房现由其请人代为看管,但并未出售。

上述事实,有耿来银与秦金海签订《土地承包合同》、(20xx)海民初字第26110号民事判决书、房屋照片等证据材料以及本案庭审笔录在案佐证。

本院认为,耿来银与秦金海之间签订的土地承包合同于法不悖,应为有效。

本案中,秦金海要求解除合同的主要理由是耿来银未按期交纳承包费,且明确向其表示不再承包土地。双方签订的土地承包合同中并未明确约定承包金的具体支付日期,秦金海主张应以双方惯例为准即系先交钱后种地,缺乏事实及法律依据,且20xx年9月耿来银才交纳的20xx年度的承包费,故无论从合同约定内容上看,还是从实际履行情况上看,耿来银作出的在每年承包期满前即12月31日前交纳当年承包费的解释较为合理,故秦金海主张耿来银未依约交纳20xx年度承包金,本院不予支持。对于秦金海所诉耿来银明确表示不再交纳承包费亦不不再承包土地一节,耿来银对此予以否认,秦金海虽申请了证人出庭作证,但证人之间的陈述相互矛盾,且缺乏其他相关证据予以佐证,显然不能作为认定案件事实的依据,故秦金海主张耿来银明确表示不愿再继续履行合同,证据不足,本院不予支持。据此,本案中,秦金海并不享有承包合同约定的单方解除权,其要求解除合同的反诉请求,缺乏事实及法律依据,本院不予支持。其基于解除合同所提出的拆除房屋及赔偿损失的反诉请求,本院亦不予支持。

虽耿来银在本案诉讼之前曾起诉秦金海要求解除合同,但该请求未被人民法院所支持,在此情况下,耿来银要求在承包期限内继续履行合同并无不当,秦金海亦称涉案承包土地并未另租他人,且播种的秋菜即将收割完毕,故土地冬闭期间具备交付耿来银继续承包使用的条件。据此,耿来银要求继续履行承包合同的诉讼请求,有事实及法律依据,本院予以支持。

综上所述,本院依照《中华人民共和国合同》第八条、第六十条之规定,判决如下:

一、原告耿来银与被告秦金海签订的《土地承包合同》继续履行,被告秦金海于本判决生效后十五日内将该合同项下的四十三亩土地交付给原告耿来银承包使用;

二、驳回反诉原告秦金海的反诉请求。

本诉案件受理费七十元(原告已预交三十五元),由被告秦金海负担,其中三十五元,于本判决生效后七日向本院交纳;另三十五元,于本判决生效后七日直接给付原告耿来银。

反诉案件受理费三十五元,由反诉原告秦金海自行负担(已交纳)。

优质合同:食堂承包合同之三


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。只有签署好了很重大很有意义的合同后,可以更好的保障我们的合法权益。既然如此,你知道我们的合同有哪些内容啊?以下是小编收集整理的“优质合同:食堂承包合同之三”,希望能为您提供更多的参考。

发包方:x学院(甲方)

承包方:x (乙方)

根据教育局《x》文件精神,为了进一步办好食堂,改善师生生活,为教育教学工作服务。x学院(以下简称甲方)同意将食堂发包给 x(以下简称乙方)承包经营。为了明确甲乙双方的责任和权利关系,经双方协商特定如下条款,共同遵守执行。

一、承包范围和期限。

甲方同意将学校食堂发包给乙方经营。承包期限为1年即:20x年12月1日至20x年11月30日。

二、报餐和供餐标准。

1、甲方寄宿生按2元、4元、4元或2 元、3元、3元或1元、2.5元、2.5元标准;通学生中午按4元或3元标准。由每月倒数第二天向乙方报餐。乙方按甲方报餐的标准和人数准备饭菜。教师用餐标准可参照学生确定。

2、乙方必须按以下标准予以供餐:早餐各类点心品种不少于4样。午餐及晚餐:主菜、副菜品种不少于8样,一周内没有重复。米饭不限量供应(午餐、晚餐有免费汤供应)。为了满足不同消费层次学生的要求,在条件许可下可向师生供应各种小炒自由选择。

3、乙方经营要薄利多销,其毛利不得高于20%,超出部利润予以没收。早餐、课间餐、夜宵等价格不得高于市场价。

三、乙方在承包经营期间的责任。

1、乙方必须按甲方规定的作息制度做好供餐工作,遇特殊情况应予以配合供餐。

在水电供应正常的情况下,乙方应严格按时供餐,否则甲方有权对乙方处以每次500元的罚款。如遇停水、停电甲方应及时通知乙方,并共同商讨解决办法。

2、乙方提供的食品必须符合卫生要求,并做好食品的保鲜。甲方发现食物清洗不洁,每次处以200元的罚款;若发现乙方采购变质或过期食品,甲方有权要求乙方就地销毁,并每次处以1000元的罚款,累计发现三次则予解除承包合同;若因乙方提供不符合卫生要求饭菜造成甲方师生、员工食物中毒,则乙方必须承担全部的法律和经济责任,甲方有权解除承包合同,并赔偿甲方的经济损失。

3、乙方必须做好食堂卫生工作,严格执行“食品卫生安全管理规定”强化食堂工作人员的卫生安全教育。否则,将按“食堂卫生安全规定”中的处罚规定予以处罚。

4、乙方必须按时向甲方提供“成本核算分析表”,每天要报送实际使用的食品数量和单价给甲方,并公布菜谱,以便于甲方对乙方饭菜质量的监督。

5、甲方值班人员和客人需在食堂用餐,乙方应配合提供,费用在当月月底予以结算。

6、乙方在承包期间应做好所聘用的工作人员的安全教育,规范操作,乙方人员发生任何意外事故由乙方自行负责。

7、乙方在承包前须向甲方交纳保证金x万元(含乙方所添置的厨房设备)。承包期间乙方不得中途转包乙及单方面突然终止承包,否则甲方有权没收全部保证金。

四、甲方给乙方提供的工作条件及各项要求。

1、甲方向乙方提供以下场所

(1)食堂全部房屋(包括餐厅、配菜间、伙房、仓库、茶水房及其它辅助用房)。

(2)食堂现有全部厨具设备和其它配套用具。详见厨房厨具设备一览表。

2、甲方向乙方提供管理人员。

(1)甲方向乙方无偿提供一名现金出纳员兼食堂管理员。

(2)乙方若工作需要聘用原食堂固定工,甲方应予以支持,有关经济结算另行协商。

3、乙方向甲方交纳承包金每月x元,每年按10个月计算,共x元。学年度的上学期末交承包金x万元,学年度的下学期末交另一半承包金x万元。营业额超过x万元后,超出部分利润部分对半分成。

4、乙方必须严格按照国家有关规定办理卫生许可证,以及为每位工作人员办理健康证和其它相关证件。乙方职工上班期间应穿戴工作服、工作帽。以上费用由乙方负责。若被发现未穿戴工作服、帽操作者处以每人50元罚款。

5、乙方聘用的炊事工作人员除身体健康外还应具有完全民事行为能力和合适的年令,并具有良好的职业道德。工作期间不得有打骂学生的现象,如发现罚款 100元,乙方应立即予以解聘。聘用合同的签订、终止、工资福利待遇等由乙方根据《劳动法》及有关地方性法规来确定,与甲方无关。

6、乙方必须按“创建国家卫生城市的标准”,认真做好食堂内外的环境卫生和除四害工作,接受教育行政部门、卫生执法部门的检查监督。若不达标,除卫生执法部门给予的处罚自理外,甲方还将对乙方处以x元的罚款。

五、用电防火安全

1、食堂一切用电设备安全及防火安全均按学校规定执行。

2、厨房及餐厅内配电箱、开关、插座及灭火器由乙方指定专人负责检查,不得随意移动,灭火器使用后应及时报告更换,食堂人员应每天对其性能进行检查,用电设备等更换需报告甲方后由甲方派专人负责输,以上设备非正常使用损坏,费用由乙方承担。

3、餐厅内电风扇、电灯有损坏,应由乙方负责及时维修。

4、煤气灶应按规程操作,并由专人负责。

5、乙方聘用食堂工作人员应相对稳定,不能频繁更换,所聘用人员应报甲方备案。

六、其它事项

1、甲方师生员工、职能部门领导有对食堂工作进行监督的权利,并有共同维护就餐秩序的义务。

2、甲方师生员工就餐应节约粮食,对浪费现象、破坏纪律、插队购菜等行为,乙方应配合提供相关人员名单,交甲方职能部门处理。

3、合同期满,甲方保留引进两家承包者的权利,乙方不得干涉,但乙方享有优先续包的权利。

4、乙方承包食堂后,所用水电费均由乙方负担,并按月结算。

5、乙方如需更改经营方式,应事先向甲方申请,同意后方可实施。

6、本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,甲方主管部门一份。

7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

8、本合同经双方签字日起即可生效。

9、附件:

(1)甲方提供给乙方的炊具设备、物品清单一份,双方确认后签字生效。

(2)食堂卫生安全管理规定一份。

(3)日成本核算分析表一份。

甲方代表: 乙方:

20x年12月12日 20x年12月12日

[优质合同] 运输承包合同篇一


现在,合同的重要性想必不用我来说了,你自己应该深有体会,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后,可以更好的方便双方协调及配合。值得推荐的合同模板你收集了吗?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“[优质合同] 运输承包合同篇一”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

编号:______

______(以下简称包机人)为包用飞机与中国民用XX______售票服务处(以下简称承运人)签订本协议书,双方同意遵守下列条款:

(一)包机人于______月______日起包用______型飞机______架次,其航程如下:

______月______日 自______至______,停留______日

______月______日 自______至______,停留______日

______月______日 自______至______,停留______日

包机费用总共__________元。

(二)根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为______公斤(内______座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时,载量照减。

(三)包机吨位如包机人未充分利用时,空余吨位得由民航利用,包机人不得利用空余吨位,自行载运非本单位的客货。

(四)承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。

(五)包机人签订本协议书后,要求取消包机,应交付退包费每架次______元。如在包机人退包前,承运人为执行协议书已发生调机等费用时,应由包机人负责交付此项费用。

(六)在执行协议书的飞行途中,包机人要求停留,按规定收取留机费。

(七)其他未尽事项,按承运人旅客、货物运输规则办理。

包机人 ____________

承运人____________

银行帐号____________

开户行____________

鉴订日期______年______月______日

今日协议: 施工承包合同书篇二


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,在我们签署合同之时,一定要先看看合同的内容。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。只是您晓不晓得我们的合同范本是怎么写呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“今日协议: 施工承包合同书篇二”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:

乙方:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务:

1、为乙方提供安全可靠的施工作业环境;对乙方所有施工人员进行安全教育。

2、负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查,从施工安全管理上对乙方进行指导。

3、依据《外来施工队伍安全管理规定》及其它安全规定、制度对乙方施工过程及人员进行安全管理和监督检查。

4、有权制止乙方人员违反安全规定、制度的行为,并依据《外来施工队伍安全管理规定》中的有关条款进行处理。

二、乙方的权利、责任和义务:

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电安全、施工现场安全负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方全部承担事故责任和经济责任,并承担因事故造成的甲方的一切损失。

4、乙方施工过程中要制定切实的施工方案,确保施工过程中的人员、设施及地下设备设施的安全,因违章操作而造成上述的人员伤害及设备损失由乙方承担全部责任。

三、发生事故的处理

1、在施工作业中发生事故,由乙方负责组织调查、处理,并将事故情况抄送甲方备案。

2、乙方在施工作业中,由于违反甲方有关安全规定、制度,而发生事故或自身伤害,甲方不负任何责任,但若造成甲方人员伤亡或财产损失,要承担责任并赔偿全部损失。

四、本协议一式二份,甲乙双方各一份,甲方由办公室负责管理

甲 方: 乙 方(章):

负责人(或代表):(签字) 负责人:(签字)

年 月 日 年 月 日

推荐合同: 承包合同


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订双方满意的合同是非常有必要的。此时就可以签订一份合适的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。你在生活中有没有写过合同呢?小编特地为您收集整理“推荐合同: 承包合同”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

发包人(全称): 承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就河上镇凤坞村文化娱乐中心工程总承包事宜在原合同、协议的基础上经协商一致,特订立本补充协议。

一、工程概况及承包范围

二、主要技术来源:20xx年11月8日签署的《建设工程施工合同》及《补充协议》。

三、协议内容

根据发包人要求,在原有建筑物上增加一层,相关工程造价参照原合同造价,无相关条款双方协商确定。增加工程量暂定价为635037元,(大写:陆拾叁万伍仟零叁拾柒元整)。

四、工程质量标准

工程质量标准:合格。

五、付款货币和付款方式

付款货币和付款方式按主合同执行。

六、本补充协议书中有关词语的含义与原合同通用条款中赋予的定义与解释相同。若本补充协议与原合同、补充协议有冲突之处,均以本补充协议为准。

七、补充协议生效

补充协议订立时间: 年 月 日

补充协议订立地点:河上镇凤坞村

本补充协议在双方法定代表签字盖章后生效。

八、本补充协议一式三份,发包人一份,承包人贰份。

发包人(公章):

法定代表人:

委托代表人:

联系电话:

开户银行:

账 号:

承包人(公章)法定代表人: 委托代表人: 联系电话: 开户银行: 账 号:

[优质协议] 承包合同之五


合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。可以开始准备签订好合适的合同了,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么,我相信您一定在找关于合同范本的内容吧?下面是小编帮大家编辑的《[优质协议] 承包合同之五》,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:(建设单位)

乙方:(施工单位)

甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:

第一条、工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

第二条、工程造价决算方式:

1、工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(+%)。即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。

与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

2、工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单。

第三条、工程款支付:

甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。

工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。

第四条、工期:

1、本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为天。工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚。

第五条、施工组织管理:

1、甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。

2、乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。

第六条、工程质量监督

乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前2小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工。

出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:

拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;

隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

3、钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余xx年扣除0%,延期一年扣除30%。

六、本合同一式两份,双方各执一份。

xx市化肥厂(公章)

法人代表:(私章)

xx市第x建筑公司(公章)

法人代表:(私章)

_____年_____月_____日

[优质协议] 房屋装修承包合同


在交易完成之前一般先要签订好合同,只要有可能,就一定要清楚明白合同中的隐含条件。我们要仔细签订好这一次非常重要的合同了,对于维护合法权益能起到很大的作用。所以,想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“[优质协议] 房屋装修承包合同”,希望能为您提供更多的参考。

发包方(甲方):_________________________

承包方(乙方):_________________________

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装饰装修的特点,遵循自愿、公平和诚实、信用的原则,双方对本工程的施工事项协商一致,就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1、工程名称:_________________________

1.2、工程地点:_________________________

1.3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书):_________________________

装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

1.4、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为乙方包工、包全部材料;

b类为乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;

c类为乙方包工、甲方包全部材料。

1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为_______________元,金额大写(人民币)。

设计费为_______________元,金额大写(人民币)。

1.6、工程期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

如遇下列情况,工期相应顺延。

1.6.1、按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

1.6.5、因甲方材料供应不及时而影响施工。

1.6.6、未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1.6.7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

第二条工程质量标准

工程质量标准:优良。按(GB50210—20xx)建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。

第三条甲方义务

3.1、开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

3.2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

3.3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

3.4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

4.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

4.2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

4.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

4.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

4.5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

4.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。

第五条工程变更

5.1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更,应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。

5.2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目,应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后,双方应办理签证,作为追加合同价款和结算的依据。

5.3、因甲方提出设计或项目变更的,工期相应顺延。

第六条工程验收

6.1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

6.2、甲方接到验收报告后三日内组织验收,并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。

6.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收,或验收后三日内不提出修改意见,视为验收合格。

6.4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。

第七条工程款交付方式

7.1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

7.2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

7.3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

7.4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。

第八条违约责任

8.1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

8.2、未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

8.3、因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

8.4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8.5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8.6、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

8.7、由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

第九条保修

9.1、本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

9.2、乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

9.3、人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

第十条纠纷解决方式

10.1、本合同履行期间,双方如发生纠纷,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁;或向_______________人民法院提起诉讼。

第十一条其它项目具体规定

11.1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

11.2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。

11.3、增减项目由双方协商,双方签证为依据。

第十二条附则

12.1、本合同经甲、乙双方签字后生效。

12.2、甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

12.3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

12.4、本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

12.5、合同的其它附件。

甲方(签章):_____________________

乙方(签章):_____________________

委托代理人:____________________

托代理人:____________________

联系电话:______________________

联系电话:______________________

地址:_________________________

地址:_________________________

签约地点:______________________

签约时间:______________________

优质合同:餐厅承包合同季度范文精选


签订合同是交易过程中非常常见的一步,签订好劳动合同是需要多加重视的。我们是时候签订好需要的合同了,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。你在生活中有没有写过合同呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“优质合同:餐厅承包合同季度范文精选”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:

乙方:

根据公司要求为解决职工就餐问题,建立职工内部职工大餐厅,搞好职工膳食标准,经甲乙双方商定本着平等互利的原则,同意职工餐厅由乙方承包经营,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。

一、甲方权利和职责

1、甲方提供厨房、餐厅、储藏间一间,负责水、电、液化气及乙方厨房员工的住宿。

2、甲方伙食的标准,中餐5.0元/人,晚餐5.0元/人,夜餐5.0元/人。

3、提前一天核实就餐人数,并告知乙方。

4、甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督。

5、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营,履行合同,做好指导和协调工作。

6、甲方协助乙方维持食堂治安秩序并加强对职工的教育。

二、乙方权利和职责

1、乙方负责购买所需的餐厨具设备,自行安排人员,自行采购加工,自负盈亏。

2、乙方必须遵守国家和地方有关环境和卫生标准,严禁供应腐烂变质食品,保持菜肴的新鲜和卫生。

3、乙方必须按时提供甲方工作日全餐,做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好,每周提供职工两次水果。

4、就餐标准为壹大荤、贰素菜、汤、饭自助。

5、餐后对食堂认真清洗、消毒保持食堂内部用餐大厅环境卫生,清洁,经常清理食堂内外水池,保持畅通下水道,对不锈钢灶台及餐具用品油渍污垢经常清理。

6、清除蚊、蝇、鼠害。

7、冰柜定期清理、除霜、清除异味、生熟物分开存放。

8、乙方现场工作人员必须具有健康证。

9、所有在食堂工作的员工,工资和福利均由乙方负责。

10、乙方员工遵守甲方公司一切规章制度,厨房纪律及厂规厂纪,禁入厂方办公区,及生产区(除送餐外)。

三、合同终止方式

甲方有意终止合作,需提前30天通知乙方,乙方有意终止合作,需提前30天通知甲方。

四、伙食费结算方式

1、甲方按双方核定的用餐人数每月计算一次,餐费由每月10日前以现金或支票方式支付乙方,乙方不承担税利。

2、甲、乙双方合作后,第一个月伙食费作为乙方风险抵押金,承包期满后,甲方退还一个月的伙食费给乙方。

五、违约责任

1、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。

2、乙方在承包期间内,伙食未能达到标准造成职工不满意,甲方有权终止合同,并处罚金5万元。

3、在经营期间内,乙方必须服从甲方管理,不得私自终止或转承包合同,否则罚金5万元,更不得乱抬物价,必须三餐荤素搭配得当,确保员工吃好吃饱。

4、在经营期间,甲乙双方不得无故私自终止合同,否则罚款5万元。

5、甲方无故未按时结清乙方账款超过15天,应承担违约金0.3%一天。

6、合同期限:从【 】年【 】日起。至【 】年【 】月【 】日止。

注:合同到期后,如乙方再次续约,将拥有优先权。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日