76范文网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 合同范本 > 导航

合同借鉴: 鸡鸭蛋买卖合同wps文本

发表时间:2022-10-18

买卖合同。

在交易过程中一般都需要使用到合同,签订合同是一种正规的法律行为。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。只不过,您又知不知道不同类型合同该如何写呢?以下是76范文网(fw76.com)小编为大家收集的“合同借鉴: 鸡鸭蛋买卖合同wps文本”仅供参考,希望能为您提供参考!

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,本着平等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条品名和数量

1、品名:_________________________________________。

2、数量:_________________________________________。

第二条等级、质量

等级和质量:_________________________________________。

第三条价格、货款结算与奖励办法

1、价格:____________________________________________。

2、货款结算方式:____________________________________。

3、奖励办法:________________________________________。

第四条交货期限、地点和方式

期限:_____________,地点:_________________,_______________,方式:_________________。

第五条买方的违约责任

1、买方未按合同收购或在合同履行期内退货的,应按未收或退货部分货款总值的______%,向卖方偿付违约金。

2、买方如需提前交货,并取得卖方同意变更合同的,买方应给卖方提前交货货款总值的_____%的补偿,买方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值______%向卖方偿付违约金外,还应承担卖方在此期间所支付的保管费,并承担因此而造成的其他实际损失。

3、卖方按合同规定交货,买方无正当理由拒收的,除按拒收部分货款总值的______%向卖方偿付违约金外,还应承担卖方因此而造成的实际损失和费用。

4、对通过银行结算而未按期付款的,买方应按未付货款总值的_____%,向卖方偿付延期付款的违约金。

第六条卖方的违约责任

1、卖方逾期交货,如买方仍然需要,卖方应如数交货,并应向买方偿付货物总值的______%的违约金;如买方不需要,卖方应按未交货款总值的______%偿付违约金。交货少于合同规定的,如买方仍然需要,卖方应如数补齐,并应向买方偿付少交部分货物总值______%的违约金;如买方不需要,卖方应按逾期应交部分货款总值______%偿付违约金。

2、卖方交货时间比合同规定提前,买方有权拒收。如买方同意接收,不按违约处理。

3、卖方交售的的禽蛋规格、标准与合同规定不符时,买方可以拒收。

第七条不可抗力

合同履行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力的原因,致使当事人一方不能履行、不能完全履行或者不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,并允许变更或解除合同。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的,按下列第_______种方式解决:

1、提交________仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第九条其他_______________________________________。

当事人一方要求变更或解除合同,应提前通知对方,并采用书面形式双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方,应在七天之内作出答复,逾期不答复的,视为默认。

违约佥、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。

本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本______份,交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。

买方:__________________卖方:_________________

地址:________________________地址:_______________________

法定代表人:____________法定代表人:___________

委托代表人:__________________委托代表人:_________________

开户银行:____________________开户银行:___________________

帐号:________________________帐号:_______________________

联系电话:____________________联系电话:___________________

________年________月______日

精选阅读

合同借鉴: 办公器材买卖合同(示范版)


在我们的日常生活中经常会接触到合同,签订合同是保障我们合法权益的第一步。认真做好一个合理且详细的合同签订后,可以更好的避免很多不必要的纠纷。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?下面是小编精心为您整理的“合同借鉴: 办公器材买卖合同(示范版)”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:________

乙方:________

(以下简称“甲方”)向(以下简称“乙方”)采购办公设备及用品一批(详见采购明细)。甲、乙双方根据《民法典》的相关规定,经友好协商,就有关事宜达成如下合同条款。双方承诺共同遵守。

一、采购明细,具体规格及价格如下:

单位:人民币(元)

项目名称:__________

设备序列号:__________

品牌:__________

参数:__________

保修期:__________

单价:__________

数量:__________

合计:__________

合计:人民币(大写):__________¥

二、交货地点:__________

三、交货方式:乙方免费送货上门,负责安装调试,培训使用。

四、交货时间:__________

五、验收期为设备送达且由乙方安装调试完毕后15日内。验收期内甲方可对货物提出异议,如验收不合格,乙方应在接到异议后及时更换新品直至验收合格,由此发生的费用乙方承担。验收期内,甲方未提出异议,视为乙方交付的产品表面合格。至于产品的内在缺陷、故障和瑕疵,甲方可在质保期(保修期)内随时提出,乙方应在2-4小时内到甲方办公地点负责解决、维修和更换,经两次维修和更换仍未排除同一缺陷、故障和瑕疵的,乙方应无条件换货。如经换货仍未解决以上问题,甲方有权要求退货退款。验收期和质保期内,乙方应负责证明其提供的货物符合法律法规规定的标准、本合同约定的标准以及产品通常的用途和功能。

六、付款方式:货到安装、调试、验收合格后10个工作日内,甲方按照本合同第一条约定的价格向乙方支付货款。在甲方未付清合同款前,与未付货款数额相对应的设备所有权归乙方所有。

七、保修办法及服务措施:

a)乙方提供质量合格的产品,保证产品运行正常,所有机器均按厂家规定质保,由于人为造成的设备损坏,厂家不给予质保。乙方对厂家的质保、保修义务承担连带责任。如国家或地方的相关法律、法规、规章或规范性文件规定的保修期和保修标准高于本合同约定和厂家的质保承诺的,则按相关法律、法规、规章或规范性文件的规定。

b)对于交货验收时出现质量问题的设备,乙方应予以当日调换,对于交货后出现的质量问题,乙方应予以积极处理,包括更换部件及整机。

八、其他:

本合同一经签订即具有相应的法律效力,甲乙双方应严格遵守。在合同签订后,甲乙双方如有异议,在有正当充分理由的前提下,应提前五天通知对方,并以补充协议的形式对原合同进一步明确;如无正当理由或有充分正当理由而不能提前五天通知对方的前提下,必须严格执行本合同。

九、在其他任何情况下,如出现分歧按协商、仲裁、法律诉讼解决,诉讼费用由败方承担。

十、由于自然灾害、国家政策变更等不可抗力因素所造成的违约,当事人不承担违约责任。

十一、本合同双方签字盖章后生效,一式三份,甲方持两份,乙方执一份,具有同等法律效力。

十二、补充条款_________________________________________

甲方:________

代表签字:________

乙方:________

代表签字:________

签约日期:______年____月____日

[合同借鉴] 安置房买卖合同(篇四)


当今社会在交易时一般都少不了签订合同,签订合同是保障我们合法权益的第一步。唯有在非常重要的合同范本签订好之后,对于维护合法权益能起到很大的作用。那么,你知道合同的主要内容是什么吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[合同借鉴] 安置房买卖合同(篇四)》,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

根据《中华人民共和国合同法》之有关规定,甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。

第一条

甲乙双方协商壹致,由乙方购买甲方拆迁安置配购房屋(以下简称房屋),房屋具体状况如下:

1.房屋系 由 建造,属个人产权。

2.房屋位于营口市市政府西邻中天尚品小区, 。

3.房屋面积 平方米(M)。

初始房东(动迁房归属人代表): ;

身份证号码: ;

联系电话: ;

联系地址: ; 【以下简称甲方】

购 房 者: ;

身份证号码: ;

联系电话: ;

联系地址: ; 【以下简称乙方】 2

第二条

甲方即房屋的共有人,明确表示并保证该物业全部产权人均同意将房屋所有权转让给乙方。

甲方必须在进户前,交齐面积补差费(补到62 M)。房屋开发商补贴的2

租房费归甲方所有。

第三条 款项交付

1.交款金额。

乙方应付给甲方购房款共计190,000元(拾玖万圆整,房款186,000,有线、煤气、暖气费用4,000)。分两次交齐。

第壹次支付180,000元(拾捌万圆整)(以下称购房款壹)

第贰次支付10,000元(壹万圆整)(以下称购房款贰)

2.交付时间。

乙方在签署本协议后,向甲方交付购房款壹;与此同时,甲方把拆迁安置协议书和甲方的身份证明及其它一切购房手续交给乙方。

在甲方将该房屋过户于乙方名下后,即房屋所有权确属乙方,乙方向甲方支付购房款贰。

第五条 费用承担

1.交易过程中产生的交易税由( )方承担。

2.办理房屋登记及转让的费用由( )方承担。

3.不可预料的费用由甲乙双方均摊。

第六条 违约责任

当甲方在乙方交齐购房款壹后,因房屋价格上涨或其他任何原因,欲撤销交易需退还所有乙方已交的购房款并补上与当时房价的差额,另交违约金8,000元(捌仟圆整)。

乙方若反悔,不执行本协议,甲方可不返回定金4,000元(肆仟圆整)。

第七条 责权关系明确:

1.乙方无论分到什么样的房子,均与甲方无关。

2.当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。

3.当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责权,甲方不再与该房屋发生任何责权关系。

第八条 过户期限

当此房满足办理房屋所有权证条件时甲方应在10(拾)个有效工作日内办妥双证(《房屋所有权证》、《土地使用权证》)。甲方须确保双证办出后,无条件的配合乙方办理过户手续。具体办理方法为:在甲方接到相关部门回迁通知之日起算,计 20(贰拾)日内,甲方须将该房屋过户于乙方名下,否则视为甲方违约,并独自承担法律责任。

第九条

甲、乙双方在确认均已清楚了解合同条款的内容及含义,并自愿接受合同条款的约束的前提下方可签字、按指纹。

第十条

本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,各份具有同等法律效力。 补充协议:

甲方及共有人签字、留取指纹:

姓名: 身份证号: ;指纹留取:

姓名: 身份证号: ;指纹留取:

姓名: 身份证号: ;指纹留取:

日期:

乙方及共有人签字、留取指纹:

姓名: 身份证号: ;指纹留取:

姓名: 身份证号: ;指纹留取:

姓名: 身份证号: ;指纹留取: 日期:

合同借鉴: 房屋买卖合同(示范版)


在平时生活中交易的时候要先签订好合同,我们不能忽略掉签合同这一步骤,它很重要。在签订好了适合自己的合同范本之后,可以更好的避免很多无谓的经济损失。所以,你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢?小编特地为您收集整理“合同借鉴: 房屋买卖合同(示范版)”,希望对您的工作和生活有所帮助。

合同编号:_________

出卖人:_________

买受人:_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条 项目建设依据

1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。

3、出卖人经批准,在上述地块上建设的'商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_________.

第二条 商品房情况

该商品房销售许可证号:_________.

商品房座落:_________区_________县_________路、道、街。

设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。

建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。

商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。

第三条 计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:

1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。

2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。

3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________元整。

第四条 付款方式及期限

买受人采取下列第_________种方式付款。

1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写:_________万元)

2、分期付款。

(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

第五条 房产交付

1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。

2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________.

3、上述相关证明包括:_________.

第六条 产权转移登记及其他相关设施登记

1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。

2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。

3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。

第七条 出卖人逾期交付商品房的处理

除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在_________日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述的第_________种约定,追究出卖人违约责任:

1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。

2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银

行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。

2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。

第八条买受人逾期付款的处理

买受人如未按本合同约定的日期付款,逾期在_________日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,出卖人有权按照下述的第_________种约定,追究买受人违约责任:

1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

第九条面积确认及面积差异处理。

(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。

(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

(四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:

1、双方自行约定:_________。

2、双方同意按以下原则处理:

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款

(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。

(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权登记面积-合同约定面积

面积误差比=________×100%

合同约定面积

(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺

出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。

第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理:出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺

本项目物业管理用房为_________m2,位于_________幢_________单元_________房号_________,轴线范围_________。

出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

1、于_________年_________月_________日前通水

2、于_________年_________月_________日前通电

3、于_________年_________月_________日前通气

如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

1、_________

2、_________

第十三条风险责任的转移

该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。

第十四条保修责任

自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担:

1、墙面,保修_________月

2、地面,保修_________月

3、顶棚,保修_________月

4、门窗,保修_________月

5、上水,保修_________月

6、下水,保修_________月

7、暖气,保修_________月

8、煤气,保修_________月

9、电路,保修_________月

保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。

第十五条质量争议的处理

买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。

第十六条双方可以就下列事项约定

1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。

2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。

第十七条房屋的用途

1、买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

第十八条物业管理

该商品房移交后,买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_________公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。

第十九条声明及保证

出卖人:

1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。

2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

买受人:

1、买受人有权签署并有能力履行本合同。

2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第二十条保密

买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十一条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十二条合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第二十三条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第二十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁

(2)依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本协议一式_________份,出卖人、买受人各_________份,具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

出卖人(盖章):_________买受人(盖章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同借鉴: 房屋房子买卖合同最新模板


在平时很多时候我们都会频繁接触到合同,在我们签订合同的时候,一定要了解合同的内容。将你们之前约定好的合同范本制定好后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。有没有可以参考借鉴的合同范本呢?小编收集并整理了“合同借鉴: 房屋房子买卖合同最新模板”,希望能为您提供更多的参考。

合同双方当事人:(略)

第一条项目建设依据。(略)

第二条商品房销售依据。(略)

第三条买受人所购商品房的基本情况。

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第__________________【幢】【座】____________________【单元】【层】____________________号房。

该商品房的用途为____________,属____________结构,层高为__________,建筑层数地上________层,地下________________层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积12

推荐合同: 买卖合同范例


在交易过程中常常会使用到合同,我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“推荐合同: 买卖合同范例”,希望能对您有所帮助,请收藏。

房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷,包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。

房屋买卖合同纠纷产生的原因

房屋作为基本的生活资料和生产资料,对单位、对个人事关重大。一方面,经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高,使得土地、房屋的供应跟不上需求,供需失调容易引起利益矛盾;另一方面,某些客观情况的变化,如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等,也会引起利益矛盾;第三,商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确,或者在合同履行过程中,当事人一方甚至双方发生违约现象,同样会引发利益矛盾;第四,商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规,侵犯他人的合法权益,也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。

房屋买卖合同纠纷出现的司法难题

第一,关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书,因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后,往往要先行支付几千元到几万元的定金,如果双方不能达成正式的商品房买卖合同,买受人更容易成为受损方,买受人索还定金则成为必然,从各个区县法院审理的案件看,因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。

第二,关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷,往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住,出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房,消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下,如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。

第三,政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响,一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期,税收政策的变化对交易双方均可能产生影响,税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。

房屋买卖合同纠纷的司法应对

首先,签订合同前,要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生,在签订正式房屋买卖合同前,包括签订意向书或缴纳定金时,要先审查发展商的“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》,特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证,要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等,防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此,在签订认购协议缴纳定金时,要先了解主合同无法签订时,定金是否能够返还;买受人在签订认购书,被收取数万元的定金后,开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件,胁迫买受人签订违心合同。

其次,在办理房屋权属证书的问题上,依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定,预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书,或者不提供相应的证明文件的情况下,买受人房屋的产权证书就无法办理。所以,在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此,在尊重双方当事人意思自治的基础上,买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议,严格依据合同的约定,按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下,应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。

最后,当事人对税费的支付有明确约定的,应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的,应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后,又因宏观政策调控而发生税费增减的,除当事人协商一致外,增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的,人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同,双方仍应履行合同义务。

总之,房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单,它是一个系统工程。在买卖房屋过程中,不仅涉及到合同的合理确定,要对合同条款仔细研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易双方买卖的动机和实力,了解相关的法律条款,避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷,我们也要保持镇定。

【实用合同】 设备买卖合同精选


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。唯有在非常重要的合同范本签订好之后,可以更好的为日后解决争议提供依据。值得推荐的合同模板你收集了吗?小编特地为大家精心收集和整理了“【实用合同】 设备买卖合同精选”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:山东博瑞重型机械有限公司

乙方:泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司

一、名称:56 0塔吊起重机4台,金额合计2xx年。

二、包装标准,包装物的供应与回收:裸装。

三、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:见发货清单。

四、塔吊的所有权自乙方付清货款起转移,但乙方未履行支付价款义务的,塔吊属甲方所有。

五、交(提)货方式、地点:甲方代办托运,乙方负责卸车及卸车费用。

六、运输方式及到达费用负担:汽车运输,总价格内含运费,乙方负责卸车费用。

七、检验标准、方法、地点及期限:根据甲方提供的发货清单现场进行验收。

八、成套设备的安装与调试:甲方派壹名技术人员指导调试,乙方负责组织实施安装及吊车费用。乙方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具。

九、结算方式、时间及地点:货物到达后,乙方全部货款付清后方可进工地卸车,如货到因乙方的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由乙方负责。

十、本合同解除的条件:保修期满。

十一、违约责任:双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。

十二、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:

(一)提交_当地_仲裁委员会;

(二)依法向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、其他约定事项:本合同一式三份,本合同未经甲方同意,私自改动原合同文本条款,一律无效,若有改动,改动处必须有甲方盖章方可生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托受理人:

年 月 日