设备买卖合同。
如今在交易时有越来越多的人选择签订合同,在签订合同之前要先经过双方的协商。将你们之前约定好的合同范本制定好后,可以更好的方便双方协调及配合。那么到底应如何拟定合同呢?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“【热搜合同】 冷库设备买卖合同”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
合同编号:
立合约书人:
__________________有限公司
__________________有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确买卖双方的权利义务关系,兹经双方友好洽商,在诚信、公平的基础上,就机器买卖具体事项,达成如下条款:
第一条:冷库设备名称、数量及价格
第二条:交货地点
第三条:交货期限
第四条:验收规定
1.甲方同意于乙方机器到厂安装调试后×天内完成试车验收手续;验收时,由甲方按本合约规格及功能查验,其所需仪器、机具等概由乙方负责提供。
2.乙方交货时,应检验附设备之详细资料,并应包括详细操作及保养维修资料或手册。
3.验收前,乙方应负责完成甲方人员有关设备之操作与基本维修及定期保养及培训。
4.验收不合格时,乙方需于×个月内更换合格品与甲方,其所发生之费用或损失概由乙方承担。
第五条:付款办法
第六条:违约罚责
1.除因自然灾害等不可抗拒力或经甲方书面同意延期外,乙方应依约按时交货并完成验收,如不能及时交货并完成验收,应书面通知甲方,并经经甲方同意,否则甲方按每延迟一天在货款中扣除总价的千分之一计算,直至货物交至甲指定地点并完成验收。
2.设备到达现场后,甲方应积极配合,力争××天内提供乙方安装调试之各项条件,若超过此期限,则视为乙方所提供设备安装调试验收合格,并应支付相应的款项。若甲方在合同生效后如单方面解除合同或无故不履行合同条款,乙方有权将设备收回并不予退还甲方已付定_。如乙方违约需向甲方承担相应赔偿。
第七条:保修责任
1.乙方自设备验收合格后一年保修,保证设备能保持良好之运转,在保修期间并提供售后服务及保养。
2.保修期限内倘有情况发生,乙方应负责修理或调换零件,如若此后有天灾地变等不可抗力之灾害而引起者,乙方仅负责修理,调换零件则按乙方之成本计价。
3.保固期过后乙方仍需负责保养修护责任,此时乙方收取零件成本费。
4.前述维修,乙方应于甲方通知后十二小时内派维修人员修复,不得无故拖延。
第八条:零件供应
有关本合同设备之消耗品及零件,乙方应按成本价供应甲方并不得中止供应甲方使用。
第九条:施工安全
施工时,乙方应遵守甲方有关规定,且应依相关法令规定,设立警告标示及作好安全措施。
第十条:安装保管
设备交付后,所有到厂材料、机具及设备等均属乙方所有,由甲方代为保管,直至验收合格付款90%后所有权归属甲方。
第十一条:环境整理
施工期间,乙方应随时保持环境整齐清洁,否则甲方有权要求停工整理,所造成之损失概由乙方负责。
第十二条:本合同正本壹式肆份,甲乙双方各执贰份为凭。
备注:
1.附件《技术协议》经签署,亦具同等法律效力;
2.未尽事宜,买卖双方另行协议解决;
3.若甲乙双方产生纠纷,由双方友好协商,若协商不能达成一致,可在甲方任一方所在地人民法院提出起诉。
4.配置清单:《技术协议》
甲方:___________有限公司
地址:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
税号:
代表人:
签约日期:年月日
乙方:
地址:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
税号:
代表人:
签约日期:年月日
fw76.Com延伸阅读
【热搜协议】 买卖合同(篇二)
现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?小编为此仔细地整理了以下内容《【热搜协议】 买卖合同(篇二)》,仅供参考,欢迎大家阅读。
合同编号:00238 签订地点:重庆
卖方: (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
甲乙双方经过友好协商,就毛纱销售等相关事项达成一致,签订以下条款以兹共同遵守:
第一条:服装名称、材质、规格、数量、重量,单价、金额:
第二条:质量要求:
按照国家标准执行。后按客户需求增加具体约定。
第三条:货款支付:
乙方应于 年 月 日前向甲方交付付款 10万 元;生产完毕后,乙方支付货款,甲方发货。
乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;
乙方中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的 2 %违约金。乙方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之三计算,向甲方支付逾期付款的违约金。
第四条:交货方式:
1、第一种:运输方式采用乙方自提的方式,运输、保险及其他相关费用由 乙方 承担。
第二种:甲方代为办理运输事宜,货交承运人,运输、保险及其他相关费用由乙方承担。(没有办理保险或其他手续就可以只写运输费用,不要写交货地点)
2、毛纱的交(提)货期:
/6/30 。
3、乙方未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算违约金。
4、甲方按要求送货到指定地点,乙方拒绝接收货物,应承担因此给甲方造成的损失。
5、甲方因不可抗力而导致迟延交货,甲方得以免责。
第五条 包装条款: 。(根据客户要求填写)
第六条 验收条款:
甲方货到时,乙方应对货物的外观质量和包装进行检验;乙方对甲方服装质量提出异议期限为5天,从货到之日起算。
乙方应对甲方服装的质量异议提出详细书面说明,异议期满乙方未提出任何异议则视为验收合格;验收若发生争议,由重庆市纤维检验机构检验。
第七条 争议解决办法条款
因本合同引起的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
第八条 其他:
本合同自双方签字盖章后生效,合同传真件与原件具有同等效力。
甲方:
乙方:
时间:
时间
【热搜协议】 买卖合同(经典版)
我们平时在进行交易的过程中一般需要使用合同,签订双方满意的合同是非常有必要的。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?小编特地为您收集整理“【热搜协议】 买卖合同(经典版)”,但愿对您的学习工作带来帮助。同时我们提供2022最新专题供您学习:买卖合同。
原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。
委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。
委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。
被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。
被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。
原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。
原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。
经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。
以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。
本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:
一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;
二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。
负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 员 谷丽云
【热搜协议】 家具买卖合同(篇五)
在我们的日常生活中经常会接触到合同,签订合同是一件十分有必要的事。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的受到国家法律的保护。那么,您一定在找一些合同范本的资料内容是吧?小编特地为大家精心收集和整理了“【热搜协议】 家具买卖合同(篇五)”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!
签订地点:________________________
签订时间:________________________
甲方(卖方):________________乙方(买方):________________
双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。
第一条乙方于________年____月____日在________家具市场________区________号购买甲方以下商品:
第二条三包有效期一年,详见鲁质技监质发[]27号文。
第三条定货时,收取货款总额%的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还。),余款提货或送货时付清。
第四条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,并由甲方开具发票,同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。
第六条送货时间:________年____月____日
地址:________________________________
第七条若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的%向乙方支付违约金。
第八条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
第九条其他约定事项:
第十条甲乙双方发生争议,应协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第( )项处理。
1.提交仲裁委员会仲裁;( )
2.依法向人民法院提起诉讼。( )
第十一条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方:________________(盖章)乙方:________________(签字)
经办人:________________身份证号:________________
联系电话:________________联系电话:________________
________年____月____日________年____月____日
【热搜合同】 二手房买卖合同范例
合同有很多种,但归根到底还是一种,那就是保护自己的权益,签订合同是一件十分有必要的事。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的避免很多无谓的经济损失。那么你知道合同都有哪些内容呢?以下是76范文网(fw76.com)小编为大家收集的“【热搜合同】 二手房买卖合同范例”仅供参考,欢迎大家阅读。同时我们提供2022最新专题供您学习:二手房买卖合同。
20xx年二手房买卖合同范本有哪些内容?
二手房交易常见于城市当中。在二手房交易中签订二手房买卖合同是买房的先决要件。那么,二手房买卖的合同范本包括哪些内容啊?有哪些必备条款?
二手房购房协议
甲方(售房人):
乙方(买房人):
见证人:
第一条
甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于 ,建筑面积为 平方米(此面积不含地下室面积);
(二)出售房屋的所有权证证号为 ;
(三)房屋平面图及其四至见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条
甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条
乙方在 前付给甲方定金(人民币),(大写) 元,(小写) 元。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在 时由甲方退还乙方。
第四条
该房屋协议价格为(人民币)(大写) 元,(小写) 元房价款的支付方式和支付时间为:
第五条
1、甲、乙双方定于 时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于 前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第六条
甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条
甲、乙双方同意,在本契约生效后 日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担乙方承担 。
除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由 甲、乙双方按国家规定各自承担甲方承担乙方承担 。
第八条
甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。
第九条
该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日权利转移之日 起转移给乙方。
第十条
该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:
第十一条
本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十二条
本契约自甲乙双方签订之日自 之日起生效。
第十三条
甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交房屋所在地仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉 。
第十四条
本契约一式 份。其中甲方留执 份,乙方留执 份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
第十五条
甲、乙双方约定补充条款如下:
甲方(签章): 乙方(签章):
现住址: 现住址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期:
推荐合同: 买卖合同范例
在交易过程中常常会使用到合同,我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“推荐合同: 买卖合同范例”,希望能对您有所帮助,请收藏。
房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷,包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。
房屋买卖合同纠纷产生的原因
房屋作为基本的生活资料和生产资料,对单位、对个人事关重大。一方面,经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高,使得土地、房屋的供应跟不上需求,供需失调容易引起利益矛盾;另一方面,某些客观情况的变化,如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等,也会引起利益矛盾;第三,商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确,或者在合同履行过程中,当事人一方甚至双方发生违约现象,同样会引发利益矛盾;第四,商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规,侵犯他人的合法权益,也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。
房屋买卖合同纠纷出现的司法难题
第一,关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书,因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后,往往要先行支付几千元到几万元的定金,如果双方不能达成正式的商品房买卖合同,买受人更容易成为受损方,买受人索还定金则成为必然,从各个区县法院审理的案件看,因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。
第二,关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷,往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住,出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房,消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下,如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。
第三,政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响,一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期,税收政策的变化对交易双方均可能产生影响,税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。
房屋买卖合同纠纷的司法应对
首先,签订合同前,要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生,在签订正式房屋买卖合同前,包括签订意向书或缴纳定金时,要先审查发展商的“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》,特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证,要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等,防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此,在签订认购协议缴纳定金时,要先了解主合同无法签订时,定金是否能够返还;买受人在签订认购书,被收取数万元的定金后,开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件,胁迫买受人签订违心合同。
其次,在办理房屋权属证书的问题上,依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定,预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书,或者不提供相应的证明文件的情况下,买受人房屋的产权证书就无法办理。所以,在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此,在尊重双方当事人意思自治的基础上,买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议,严格依据合同的约定,按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下,应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。
最后,当事人对税费的支付有明确约定的,应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的,应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后,又因宏观政策调控而发生税费增减的,除当事人协商一致外,增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的,人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同,双方仍应履行合同义务。
总之,房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单,它是一个系统工程。在买卖房屋过程中,不仅涉及到合同的合理确定,要对合同条款仔细研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易双方买卖的动机和实力,了解相关的法律条款,避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷,我们也要保持镇定。
[合同借鉴] 苗木买卖合同
合同是当事人之间依法签订的协议,受法律的保护,我们在签合同范本的时候,尽量清楚其中的要点。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,可以更好的为日后解决争议提供依据。所以,想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“[合同借鉴] 苗木买卖合同”,希望对您的工作和生活有所帮助。
甲方:__________________(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,且在乙方完全了解项目现场实际情况下,经甲乙双方公平、自愿、诚实信用、友好协商,达成如下协议:
第一条供应苗木品种、规格、数量、单价,详见《苗木采购清单》。(若有技术要求、基本树形要求,以甲、乙双方签字盖章确认的苗木照片为准。)
1.1本合同是固定单价合同,数量暂定,总价暂定,按实结算。
本合同总价暂定(含税)人民币大写:_________元整,¥:_________元,按实结算。
1.2单价已包含:起苗费用、包装费、装车费、税费以及乙方将苗木运至甲方工地栽植现场的费用。
第二条交货时间、地点
2.1乙方应按甲方要求的交货时间栽植现场。甲方有权根据实际情况(因交货栽植场地、时间拖延等原因)合理地调整乙方交货进度。若因交货栽植场地、时间拖延等实际情况需推迟乙方交货苗木进场时间,乙方必须服从甲方指令并执行,甲方必须提前
2.2乙方交货地点:甲方承包的工程施工栽植现场,完成交货。
甲方:_________(签章)乙方:_________(签章)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
[推荐合同] 买卖合同之一
在平时生活当中一般需要使用到合同,签订合同是非常值得重视的一件事。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的方便双方协调及配合。既然如此,你知道我们的合同有哪些内容啊?小编特地为您收集整理“[推荐合同] 买卖合同之一”,仅供您在工作和学习中参考。
买方:(以下简称甲方)____________
卖方:(以下简称乙方)____________
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:
第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:
车号:____________颜色:____________
产地:____________型号:____________
发动机号码:(拓印粘贴)____________
底盘号码:(拓印粘贴)____________
第二条:甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分:
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金万元,三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。
第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。
第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人):____________证件号码______________________
乙方(授权签字人):____________证件号码______________________
日期:______年____月____日______年____月____日
最新合同: 汽车买卖合同精选
我们在平时很多时候都会使用到合同,作为一个协议,我们有必要好好了解一番。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后,可以更好的方便双方协调及配合。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“最新合同: 汽车买卖合同精选”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!同时我们提供2022最新专题供您学习:汽车买卖合同。
卖方:
买方:
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车:
车主名称:
号牌号码:
厂牌型号:
初次登记日期:
发动机号:
车架号:
养路费缴付有效期自20xx年4月27日 至20xx年9月30日。
最近一次年检时间:20xx年8月。
行驶公里数:25万公里。
车辆使用性质:(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)11万元;大写 十一万元整 。
买方应于20xx年9月 1 日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件,并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件,并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为: 全部由买方负担。
相关文件包括:机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权,且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件,并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后,应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后,因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的,卖方应承担由此给买方造成的
一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的,应每日按车款 2 %的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商,协商未果,任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起,车辆的全部产权归买方所有。
相关的合同范本·楼房买卖合同·软件买卖合同·二手车辆买卖合同·车位车库买卖合同·钢材买卖合同·木材买卖合同
此协议一式两份,买卖双方各执一份,盖章、签字后即生效。
卖方(章) 买方(章):
地址:
二手房交易资金监管服务协议
甲方(卖出方):___________________________________
乙方(买入方):___________________________________
丙方(监管方):____________房地产展销服务有限公司
为保证二手房交易资金安全,丙方受______房地产交易中心委托提供二手房交易资金监管服务。甲、乙、丙三方共同友好协商,就办理二手房交易资金监管事项达成如下协议:
第一条 甲、乙双方买卖的房屋位于______新区______路_____弄______号______室,建筑面积:______平方米,产权号:______,______交易价款为人民币(大写)__________________。
第二条 本协议所示资金监管期限从乙方第一笔监管房款存入丙方指定银行帐号之日起至______新区房地产交易中心完成该房地产转移登记,甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证之日止。
第三条 甲、乙双方委托丙方监管购房款为
(1)一次性全额付清(2)全额分期付清(3)首付款加贷款(4)部分款:______元
第四条 根据甲、乙双方相关协议,乙方自本协议签订之日起______日内分______次,将监管房款存入丙方指定银行中国建设银行______市______支行帐号______,具体付款方式、金额、期限如下:
______年______月______日前/后_____日第一次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________________(大写)
______年______月______日前/后_____日第二次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________________(大写)
______年______月______日前/后_____日第三次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________________(大写)
第五条 付款方式经三方协商,按下列第________款处理,甲乙双方所签订《买卖合同》之付款方式以本协议约定为准。
(一)丙方应在乙方全额监管房款划入丙方指定银行帐号,且丙方收到《______市______新区房地产交易中心收件收据》所示受理日期后第______日(如有退件,受理日期应从交易中心收到补件之日起计算),通知甲、乙双方双方同时到场,至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。(如遇双休日及国定假日顺延)
(二)甲、乙双方约定,上述监管房款中的部分款项作为交房尾款,具体金额为人民币(大写)_________________。
甲、乙双方办妥物业交接手续出具书面意见后,同时到场,至丙方处领取。
(三)甲、乙双方自办贷款,则本协议所示放款日期自乙方全额监管款项到帐后第______日(以银行到帐凭证所示日期为准)由监管方通知甲、乙双方同时到场,至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。
第六条 甲、乙双方确认:丙方按本协议约定书面通知甲、乙双方后,甲、乙双方应于收到通知十日内同时到场至丙方处领取监管房款及乙方产权证;如逾期不领,丙方再以书面方式通知甲、乙双方,通知发出七个工作日内,甲、乙双方无法同时至丙方处同时领取,丙方视作甲方或一方自动放弃权利,可向甲方或乙方单方发放监管房款或产权证。
第七条 在办理房地产转移登记过程中,经房地产登记机关审核,因不符合产权登记条件而导致不能办理转让交易过户登记,不予登记书一经作出,丙方通知甲、乙双方,并于不予登记书作出______日内向乙方退还已收房款,本协议自然终止,已收监管费用不予退回。
第八条 若甲乙双方于正式签订《买卖合同》前签订本协议,但因故终止该房地产交易,或由甲、乙双方所签《买卖合同》引起的纠纷造成交易登记终止。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。
第九条 丙方实行房款监管后,不能对抗司法机关、行政机关依法对该房地产的查封或以其他形式的限制房地产权利的裁定、决定。如发生丙方所监管房款被司法机关、行政机关因非为丙方原因而依法冻结造成丙方不能将监管房款交付甲方或乙方。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。
第十条 丙方对房款的监管不意味着对乙方付款义务承担保证责任;丙方对房地产交易的合法性、可行性以及其他与房地产买卖合同有关的任何问题均不承担任何责任。甲、乙双方在履行房地产买卖合同过程中发生与本协议无关的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决。若因甲、乙双方原因导致监管方未能及时完成本协议委托事项,则按甲乙双方签订的《房地产买卖合同》的约定负相关违约责任。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。
第十一条 因甲、乙双方不按本协议中规定的程序办理而造成的后果,由违约方承担责任。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。
第十二条 监管费用为_____元,由甲方支付_____元,乙方支付_____元。
第十三条 甲、乙双方如委托丙方办理贷款、产证等其他事宜,具体见附页。
第十四条
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
第十五条 本协议经三方签字、盖章后并由乙方按协议约定将监管房款存入丙方指定银行帐号之日起生效。未尽事宜三方另行协商解决,本协议一式三份,三方各执一份。
本协议经甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证后,自行失效。
甲方/法定代表(签字):_______________
代理人(签字):______________________
证件号:______________________________
联系方式:____________________________
联系地址:____________________________
日期:________________________________
乙方/法定代表(签字):_______________
代理人(签字):______________________
证件号:______________________________
联系方式:____________________________
联系地址:____________________________
日期:________________________________
丙方(盖章):________________________
代理人(签字):______________________
证件号:______________________________
联系方式:____________________________
联系地址:____________________________
日期:________________________________
鉴证方(盖章):________房地产交易中心
联系地址:____________________________
精选合同: 买卖合同之四
在双方进行交易的时候就会使用到合同,签订合同是一件十分有必要的事。签署好了对于双方都非常重要的合同后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。所以,您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“精选合同: 买卖合同之四”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
(一) 房屋买卖未采用书面形式。
法律规定
《城市房地产管理法》第四十一条规定:“房地产转让,应当签订书面转让合同,合同中应当载明土地使用权取得的方式。”
《合同法》第十条规定:“当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。”房到买卖合同的签订应当采用书面形式。但我国也《合同法》第三十六条规定:“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。”
法律分析由此可见,房屋买卖合同即使未采用书面形式,也并不必然导致合同无效。如买卖双方均实际履行了主要义务,买受人已交付了房款,并实际使用和占有了房屋,又没有其他违法行为,只是该买卖合同没有书面形式的,应认为买卖关系有效。但为了过户的需要,应补签书面的房屋买卖合同,买方可要求卖方协助办理产权过户手续。如双方未履行口头合同的主要义务且并不能就此达成一致,则该合同应认定为无效的合同。
(二) 卖方转让没有所有权证书的房屋买卖合同。
法律规定
《城市房地产管理法》第三十八规定不得转让。但从该条立法目的上看,其规定应当是属于行政管理性的,违反这一规定,仅是产生房屋转让不能及时颁证或不能如期过户的结果。
《合同法》第一百三十一条规定,“出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。”可见,只要标的物合法且有权处分,对于标的物是否有相关证照,合同法并无特别要求。
《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条的规定也可以推导出:房屋买卖合同签订时,尽管该房屋尚未办理所有权登记,合同也有效。对此应理解为:房地产权利人没有现实房屋的产权证而不能办理房屋转让过程中涉及到的登记过户手续,但不应据此认为预购房买卖合同必然无效。如双方在签订协议时对房屋权属证书尚未领取的状况是明知的,且当条件或期限成就时就可以办理过户手续,产权亦无其他争议或购买的房屋已交付原告入住时,一般应认定为有效。如卖方隐瞒无证的事实或因存在屋建造存在违法行为且已被有关机关确定,根本不能取得所有权证的,则此类合同应为无效。
(三) 没有办理过户手续而引起发一方反悔的。
法律规定
《关于私房买卖的成立一般应以产权转移登记为准的复函》(1990年2月17日最高人民法院)强调:“签订房屋买卖协议以后,提出解除买卖协议,未办理产权转移登记手续,应认为该民事法律行为依法尚未成立。一方翻悔是允许的。”
《关于范怀与郭明华房屋买卖是否有效问题的复函》(1992年7月9日最高人民法院)答复:“房屋买卖系要式法律行为,农村的房屋买卖也应具备双方订有书面契约、中人证明、按约定交付房款以及管理房屋的要件;要求办理契税或过户手续的地方,还应依法办理该项手续后,方能认定买卖有效。”
《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条明确规定:“当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由请求确认合同无效的,不予支持。”
《物权法》第十五条规定:“ 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第九条中规定:“依照合同法第四十四条第二款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准手续,或者办理批准、登记等手续才生效,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续,但未规定登记后生效的,当事人未办理登记手续不影响合同的效力,如果原告请求被告交付该讼争房屋,则人民法院应当责令被告继续履行其合同,并责令被告协助原告办理房屋过户手续。”
法律分析
由此可见,房屋买卖合同是否进行登记已在法律上确认不是生效条件,仅是未办理有关手续之前,不具有将合同指向标的房产权属变更的效力。本质上说,这涉及到的债权行为和物权行为二元划分的理论,只要双方签订的不动产转移合同(债权行为)依法有效,当事人双方就应按合同约定和法律规定办理不动产登记(物权行为)手续。因合同一方原因未办理过户登记手续的,人民法院应责令其继续履行,办理过户登记。
优质合同:买卖合同其一
合同有很多种,但归根到底还是一种,那就是保护自己的权益,签订合同是一件十分有必要的事。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的避免很多无谓的经济损失。那么你知道合同都有哪些内容呢?以下是76范文网(fw76.com)小编为大家收集的“优质合同:买卖合同其一”仅供参考,欢迎大家阅读。同时我们提供2022最新专题供您学习:买卖合同。
买方:_________
卖方:_________
买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则,通过_________上交____市场(以下简称市场)交易系统报价、成交达成如下协议:
1、标的:________________________________、
2、质量标准:符合国家标准________________、________________的优等品质量指标、卖方也可用符合上述国家标准一级品或合格品质量指标的____________替代交货、替代品质量品级差价由买卖双方协商,作为本合同的补充、如买卖双方不能协商一致,按市场公布的替代品质量品级差价执行、
3、商品代码:_________、
4、数量(单位:批,1批5吨):_________、
5、买方订货价(元∕吨):_________、
6、卖方订货价(元∕吨):_________、
7、交货价:交货日前一个营业日本仓单品种的市场结算价、买卖双方按照交货价结算、
8、包装方式:按________________执行、包装袋必须干净、不破漏、每袋净含量为________、
9、交货地点:_________交货仓库、
如交货地点不在市场指定的_________交货仓库,具体交货地点与市场指定的_________交货仓库之间的运输补贴价,由买卖双方协商,作为本合同的补充、如买卖双方不能协商一致,按市场公布的运输补贴价标准执行、
10、交货日:________年____月____日、
如买卖双方均提请在交货仓库提前交货,经市场批准可提前进行交货、
1、验货期限:交货日(含)起五个工作日、
2、相关费用:交货日(含)之前的仓储、保险等相关费用由卖方承担,交货日之后的仓储、保险等相关费用由买方承担、
3、货款收付方式:买卖双方货款由市场代收、代付,买方货款分期支付标准及进度按《_________上交____市场交易管理办法》及市场有关规定执行、
4、卖方交货及担保:卖方须在交货日倒数
第二个营业日开市前,向市场提交符合本合同约定的仓单、在提交仓单之前,卖方须为其交货向买方提供担保,担保金由市场代收,支付的标准及进度如下:
(1)首期担保金标准为_________元∕吨,于成交时一次性支付;
(2)交货日当月
第一个营业日开市前,付足至_________元∕吨;
(3)交货日当月
第十个营业日开市前,付足至_________元∕吨;
(4)若发生市场结算价高于卖方的订货价,卖方须及时补足上述最低金额之外的价差;
(5)如市场调整买方货款的支付标准及进度,卖方担保金的支付标准及进度须作相应调整;
(6)交易商的资金余额不足时,其结算结果即视为市场向交易商发出的催款通知,交易商应在下一个营业日开市前补足;
(7)本合同解除、终止或卖方将本合同转让时,双方委托市场代收的担保金在扣减卖方应交的各项费用后退还给卖方;
(8)卖方可用仓单向市场办理委托交付,赎回相应货物数量的担保金、
5、检验标准和方法:交货日(含)起五个工作日内,买方如对货物质量有异议,应书面或数据电文通知市场,并委托市场指定的商(质)检部门进行检验,检验结果作为货物质量是否合格的最终依据、检验合格,相关费用(含检验费、检验期间的仓储费等)由买方承担;否则,由卖方承担、
6、违约责任
下列行为属违约行为:
(1)买方未按市场规定的标准和进度及时支付货款;
(2)卖方未按合同约定的标准和进度及时支付担保金;
(3)卖方未按规定时间交付足额仓单及相关凭证;
(4)卖方交付的货物不符合合同约定的质量标准、
出现上述第
(1)﹑
(2)﹑
(3)种情况,即视为违约方中止该合同,并即时委托市场对该合同向
第三方进行转让、违约方的货款或担保金弥补合同转让的损失后,余额返还、不足弥补的,守约方将依法向其追索、
如合同转让在电子交易合同约定的交货日之前无法完成,即视为违约方委托市场在交货日(含)起十个营业日内协助购销相应货物实现交收,费用由违约方承担、期间,守约方有权向违约方索赔,索赔标准为:违约数量乘以每个营业日_________元∕吨,双方均认可由市场代为扣划违约方的赔偿金,并直接支付给守约方、超过十个营业日仍无法实现交收,则在扣划违约方的赔偿金后按守约方的成交价格结算退款或退货,合同终止、
出现上述第
(4)种情况,该部分货物的处理由双方自行协商、协商不成,则由市场将该部分货物的20%货款作为赔偿金划归买方,货物归买方所有、仍不足弥补买方损失的,买方享有追索权、
7、双方约定,一方可以将其在合同中的39;全部或部分权利和义务一并转让给市场中的
第三方交易商,转让合同时不须另征求对方同意、
8、在交货日之前,买卖双方协商一致并通知市场后,本合同可以解除、本合同解除时,买卖双方按双方认可的市场价格结算补偿费、
买方应取得的补偿费为(负数为应支付):(双方认可的市场价―买方订货价)247;
1、17215;数量(吨)
卖方应取得的补偿费为(负数为应支付):(卖方订货价―双方认可的市场价)247;
1、17215;数量(吨)
9、交货日前一个营业日市场收市后,买卖双方依据本合同及《_________网上交____市场交易管理办法》有关条款签订交货合同,协调办理交货事宜,本合同终止、本合同终止时,买卖双方按交货价结算补偿费、补偿费的计算公式为:
买方应取得的补偿费为(负数为应支付):(交货价―买方订货价)247;
1、17215;数量(吨)卖方应取得的补偿费为(负数为应支付):(卖方订货价―交货价)247;
1、17215;数量(吨)
20、买卖双方发生纠纷应协商解决,也可向市场申请调解,如协商或调解不成引起诉讼,双方约定由市场所在地人民法院管辖、
1、其它未尽事宜,依照有关规定执行、
2、本合同于买卖双方通过市场的交易系统报价成交时视为签订生效、
甲方(签字):_________
电话:_________________
传真:_________________
开户银行:_____________
账号:_________________
XX编码:_____________
________年____月____日
签订地点:_____________
乙方(签字):_________
电话:_________________
传真:_________________开户银行:_____________
账号:_________________
XX编码:
________年____月____日
签订地点: