爆破服务合同
发表时间：2025-05-22爆破服务合同(通用十篇)。
随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的爆破施工合同范本，希望对大家有所帮助。
爆破服务合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供的保洁服务达成以下协议：
一、服务的内容及要求：
1、服务的地址为：
2、服务的内容范围和要求：工地现场所有建筑装修装饰物品，按照卫生保洁规范要求做好清洁工作。
3、质量要求：包工程卫生保洁验收合格。工程完工后，由双方代表、监理、总包单位共同验收。验收标准为：墙面无污迹（包括明显透迹、水渍、灰渍）、无因清洗产生的墙面明显褪色或颜色差异；玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍；内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损；另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。
9、 如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。
二、甲方的权利和义务
1、按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。
2、确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务的行为。
3、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。
4、负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。
5、甲方对乙方提供的保洁服务享有监督权和检查权，有权对乙方服务提出意见和建议的权利。
6、甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工；如不满意乙方保洁员的'服务，可责令乙方及时调换。
三、乙方的权利和义务
1、按照甲方的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。
2、负责提供清洁用的设备、工具、药剂及其它耗材。
3、 乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故____负任何责任。
4、爱护甲方内、外各项设备设施，注意节水节电，不得擅自挪用甲方的物品，施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
5、清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准，不得造成所清洁物品损坏及污染，如有造成，照价赔偿。
6、乙方清洁作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更，双方协商解决。
7、乙方应当保证其服务质量，工程完毕应主动邀请甲方进行检查；对不合格部分，乙方应进行重新处理，直到甲方满意为止。
8、 乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。
四、合同金额、付款方式及时间
1、单价：3.5元/m2 金额合计：85000元 ；
2、付款方式及时间：现金；甲方于工程验收合格后一周内付清乙方工程款。
五、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向烟台市莱山区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
盖章： 盖章：
日期： 日期
爆破服务合同 篇2
发包方：____(以下简称甲方)
承包方：____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就爆破施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：____
二、工程地点：____
三、工程内容及承包方式：
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800__800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量：
1、工程综合单价：石方爆破包干单价为人民币￥____元/立方米(不包含发票税金);
2、工程量：爆破方量暂定。
3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期：
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为____年.即____个月)，组织施工人员及机械设备进场，。
六、结算方式：
1、合同签订乙方办理完成(公安部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(￥：100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.
2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85____%到乙方指定账号，剩余的15____%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务：
1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的.爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。
4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
<10Hz10Hz～50Hz50Hz～100Hz
1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5～1.00.7～1.21.1～1.5
2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0～2.52.3～2.82.7～3.0
3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0
4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5
5水工隧道c7～15
6交通隧道c10～20
7矿山隧道c13～30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d：
龄期：初凝～3d
龄期：3d～7d
龄期：7d～28d
2.0～3.0
3.0～7.0
7.0～12
注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。
注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz～60Hz;浅孔爆破40Hz～100Hz。
a选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。
c选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。
本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物，允许振速为2.0cm/s～2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力，选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a
Q=R3(V/K)3/ a
其中K取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量Qma__和距离的关系表。
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务：
1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。
11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全不到位而引起的安全事故，其一切责任由乙方自行承担;
九、安全：
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其它：
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲方(盖章)：____
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
乙方：____(盖章)
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
爆破服务合同 篇3
甲方：
乙方：
从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行：
一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。
二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。
三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。
四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。
五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。
六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。
七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。
八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。
九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。
十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计图纸要求，争创优良工程。
十一、施工工期： 年 月 日进场开工， 年 月 日完成。
十二、双方责任：
甲方责任：
1、对工程进度、工程质量、安全文明生产进行监督，并组织验收。
2、对施工生产中的有关技术及质量问题提出处理意见。
3、按施工设计要求，为乙方提供施工测量、放线基准点的交设和布防，已方便乙方科学合理的.实施施工步骤方案。在施工过程中和完工后按照设计要求、以及甲方制定的相关施工方案，技术标准及质量规范进行工程检查和验收。
4、有权对乙方在施工中发生的所有违规行为进行经济处罚。
乙方责任：
1、乙方严格遵守甲方、业主和监理单位的所有规定，如发生不利后果，由乙方负全部责任。
2、严格遵守工程安全操作规程，安全施工，对于发生的安全事故由乙方全部负责。
3、乙方必须和施工现场人员搞好协作，绝不容许发生打架斗殴及偷盗事件，发生的所有后果由乙方全部负责。
4、在施工过程中，乙方接受甲方的工程质量、施工进度、安全生产等有关检查。
5、做好安全用电，严格按照爆破规程操作，杜绝一切伤亡事故的发生。
6、凡乙方在本项工程施工过程中与其他单位的一切经济纠纷由乙方自己负责处理，甲方不承担任何责任。
7、乙方必须按照甲方要求的工期和质量标准完成本项工程，如发生工期延误和质量事故，所有责任由乙方全部负责。
8、乙方必须服从甲方的正确管理，甲方若让乙方违反安全操作规程或不能保证安全的情况下进行爆破作业，乙方可以拒绝执行。
十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。
十四、如在施工过程中发生其他新的情况，甲乙方有权提出合同补充条款，合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
十五、其他合同与本合同如有抵触，以本合同为准，本合同签字盖章后生效，完成双方约定的工作内容后即终止。
十六、施工期间若因政策或其它不可抗拒因素造成延误、工期顺延。
甲方：
乙方：
日期：
爆破服务合同 篇4
甲方（转让方）：
乙方（施工方）：
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定和公司安全生产“包保”责任的要求，结合爆破工程的特殊情况，爆破公司与安全管理人员、爆破员签订本“包保”责任书，具体“包保”内容如下：
一、安全管理人员、爆破员必须服从公司的统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。
二、安全管理员职责
1、根据公司合同要求进入现场后，必须和项目发包方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。
2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。
3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的违章、违纪行为，确保安全生产。
4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。
5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。
6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。
7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。
8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、省、州、县和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的`，造成安全事故，由安全管理员负责。
三、爆破员职责
1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。
2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。
3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。
4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。
5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。
6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。
四、本“协议”一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，按照国家、省、县和公司的有关规定办理。
甲方责任人签字： 乙方责任人签字：
20__年__月__日
爆破服务合同 篇5
甲方：___________
乙方：___________
根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容及工期
工程内容：
三、工程造价及付款方式
工程造价：工程爆破单____元/m3(土石综合价)
工程合同一经签字，价格不做任何调整，工程量按业主签证数量进行结算。
四、工程质量、安全：
1、爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；
2、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作；
3、乙方在作业时，必须要有防护措施。架设安全标识网、安全带、安全帽，由乙方自备。
4、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全，并将相关施工方案报业主审核。(相关施工方案附后)
5、乙方进行的爆破松动产生的大石头由甲方破碎破出。
五、双方责任
(一)、甲方责任：
1、按合同规定及时支付各种款项：
2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责；
3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高；
4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；
(二)、乙方责任：
l、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；
2、结合本工程特点，编制合理、可行的`爆破施工方案：
3、负责办理爆破方案审批手续：
4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求：
5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全，如出现人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
六、付款方式：甲方按每次爆破进度的60%支付乙方进度款，余下款项工程结束付清。
七、违约
(一)甲方违约：若甲方违约中途无故解除合同，则甲方按乙方已完成工程量的150%支付乙方工程款，并负责乙方的进出场费用。
(二)乙方违约：若乙方违约中途退场，甲方按乙方完成工程量的
40%对乙方进行决算，同时乙方赔偿甲方的停工损失。
八、其它：
1.本合同经双方签章后生效。
2.本合同一式三份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜双方协商处理
甲方(签字盖章)
乙方(签字盖章)
______年______月______日
______年______月______日
爆破服务合同 篇6
发包方：
承包方：
发包方将 电力工程项目发包给承包方，根据“安全第一，预防为主”的电力安全生产方针，结合国家有关法律法规及国家电力公司和地方有关工程承包安全管理的规定，发包方与承包方为确保施工安全和工程质量，经协商一致，特签订本安全管理责任协议。双方不得擅自变更、解除。
1 电力工程项目名称:
2 工程项目计划期限:
3 发包方的权利和义务
3.1 发包方是设备主人(业主)方，或者是受设备主人(业主)委托代理发包的单位(由其行使本协议项下的权利和义务，并对设备主人(业主)负全部责任)。发包方须认真贯彻国家、上级电力公司和地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令、条例、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械部分)、电力建设安全健康与环境管理工作规定、安全生产工作规定及电力建设安全工作规程。
3.2 发包方应按有关规定对承包方的资质进行审查，确认承包方承包的工程与其资质相符合。
3.3 发包方应有权对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。
3.4 发包方在施工前应认真审核承包方开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底，了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围，并组织有关人员对承包方施工人员在进场前的安全生产教育。
3.5 电力生产区域有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，发包方应向承包方进行必要的安全技术交底，要求承包方制定施工安全技术措施，发包方审查合格后由承包方实施，发包方有权对其实施情况进行监督。
在运行变电所，发包方应规定好工作区域，并有明显的隔离围栏，发包方与承包方应在现场安全交底，工作时发包方应在现场指派专人进行电气监护。发包方对运行变电所底下管线和障碍物应当详细书面交底，明确施工方法。
3.6 施工期间，发包方指派 负责联系、检查、督促承包方执行有关安全、防火规定。发包方应经常联系承包方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。
3.7 当承包方出现安全、文明施工严重失控情况下，发包方有权作出停工整顿，限期整改、直到解除工程承包合同的决定。
发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。因发包方原因导致的事故由发包方承担责任。
3.8 发包方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包方暂停施工，并提出书面意见。当承包方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，发包方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。发包方未能在规定时间内给予答复，应赔偿承包方由此造成的损失。
发生下列情况停工整顿：
3.8.1 发生人身伤亡事故;
3.8.2 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
3.8.3 发生厂区建筑火灾事故;
3.8.4 重复发生相同性质恶劣的事故;
3.8.5 多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，施工现场各项管理混乱，不能满足安全和文明施工要求。
3.9 发电厂、变电站(所)的检修外包工程，施工单位应与发、变电站(所)在开工前另签施工安全措施协议书，需由发包方办理停役手续的，发包方在取得开工单(或工作票)，并到现场检查确认隔绝无误后，才可通知承包方开工。承包方工作负责人必须由承包方出具书面公布的工作负责人名单，如涉及到运行接口事项必须有发包方派人参加方可工作。承包方工作结束经发包方验收合格后，由发包方办理试转手续(或复役)。
3.10 发包方必须严格执行电业系统动火规定，按规定办理动火审批手续。
4 承包方的权利和义务：
4.1 承包方须认真贯彻国家、国家电力公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械部分)、安全生产工作规定及电力建设安全健康与环境管理规程。承包方不得将承包工程层层转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得发包方的同意。
4.2 承包方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。承包方施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。
4.3 承包方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。
4.4 承包方在施工前要认真勘察施工现场，拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的`安全技术交底，详细了解电力生产区域内作业的施工日期、停电范围。
有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，承包方应事先向发包方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经发包方审查批准后实施。承包方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。
4.5 承包方必须认真对本工程施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守和维护安全生产纪律、制度和法规。
4.6 开工前，承包方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报发包方安监部门备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报发包方安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。
承包方施工人员应经考试合格后持证上岗，承包方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。承包方若在施工中要新进、增添施工人员必须向发包方提出申报，经考试合格后才可持证上岗。承包方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。
4.7 施工期间，承包方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。承包方应经常联系发包方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。
4.8 承包方在施工期间必须严格遵守和执行发包方在安全生产、治安保卫方面的有关规定，接受发包方的监督、检查和指导。对于发包方查出的隐患，承包方必须限期整改。
对发包方违反安全生产规定、制度的指令，承包方有权拒绝执行、有权要求发包方改进。
4.9 当发包方认为确实有必要暂停施工并提出要求承包方暂停施工的书面意见后，承包方应当按发包方要求停止施工。承包方实施处理意见后，以书面形式向发包方提出复工要求。在发包方组织验收并签字同意后，承包方重新施工。
4.10 由发包方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，承包方应会同发包方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。
4.11 承包方应配备足够的机械、安全工器具，并应向发包方资质审查部门提供有关的安全试验报告。如承包方在特殊情况下必须借用或租赁发包方的机械、安全工器具时，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，当面检查和清点机械、安全式器具和安全试验报告。承包方不得将未作试验或试验不合格的机械、安全工器具带到施工现场使用。
4.12 承包方对施工现场设施(如脚手架等)每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。
各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲承包方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。
4.13 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
4.14 发电厂、变电站的检修外包工程，承包方应与发、变电站事先签订施工安全措施协议书，承包方应向发包方提交开工单(或工作票样本)，并得到发包方工作许可才可通知后开工。
4.15 甲 乙双方必须严格执行电业系统动火规定，正确使用动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。
4.16 承包方在架空线工作时，施工人员只有看到线路已接地、得到工作许可人许可工作的命令后，在监护下，可登杆工作。施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在看不到接地线的施工地点工作，应验电、放电、加挂接地线。在复杂地段施工，应增设足够的专职监护人。若施工人员在施工过程中违反《安规》、《建规》的有关规定，进行违章作业引起的后果，应承担相应的安全责任自负。
5 承包方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾按发包方指定堆栈堆放并及时清理。承包方不定期清理，发包方组织清理，费用在承包方工程款中 倍扣除。
6 贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、承包方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、承包方责任造成对方人员、他方(行人等)人员伤亡)，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、国家电力公司及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省(市)、区(县)等有关部门、发包方单位。承包方人员施工中发生的不安全情况应及时向发包方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责认处。
7 工程开工前，发包方可以预留一定比例(额度)的施工管理费作为安全施工保证金。承包方施工人员在电力生产区域内违反有关安全生产规程制度时，发包方应予制止。在发生承包方责任的人身死亡或重伤事故时，由发包方根据违章程度、工程规模和工期，确定安全施工保证金的扣除比例，直至停止承包方工作。
8 其他未尽事宜：
10 本协议执行过程中如遇有与国家、国家电力公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、国家电力公司和地方的有关规定执行。
11 本协议经双方签字、盖章后生效，一式 份，甲、乙双方各执二份。其余随工程合同发送有关单位。
12 甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
发包方：单位名称 (盖章) 承包方：单位名称 (盖章)
法定代表人： (盖章) 法定代表人： (盖章)
授权代表 (签字) 授权代表 (签字)
签订日期: 年 月 日
爆破服务合同 篇7
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境，特将内外保洁工作承包给乙方，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，先双方为具体承包签订合同如下：
一、承包时间及费用
1、保洁承包时间从____年____月____日起至____年____月____日止，共计____日。
2、保洁工作承包金为每月人民币____元整(￥____)，一年合计为人民币____元整(￥____)，上述承包金包括清洁工工资、清洁工具、用品费用、税费等一切费用。
3、甲方按月支付保洁费用，承包合同生效后，甲方于次月____日前支付乙方。如遇节假日特殊情况，付款时间可提前或延顺。但时间必须在7日之内。
二、保洁的形式的范围
1、保洁形式为日常保洁，保洁时间为甲方的每个工作日春冬(7：30-18：00)或者夏秋(7：30-19：00)。
2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是________________________________________。
3、保洁标准按____________标准执行。
三、甲方的权利和义务
1、甲方对乙方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处，应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改，可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚，直至终止合同。
2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。
四、乙方的权利和义务
1、乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具，按甲方规定标准进行保洁。
2、乙方应遵循安全生产规定，在保洁过程中，(除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。
五、违约责任
甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
六、争议纠纷解决
1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。
2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。
七、其他约定
1、本合同的`任何修改、补充、变更，须经双方协商一致后，采用书面形式确认，经双方授权代表签署后生效。
2、除本合同另有明确规定外，本合同规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的，而不是互相排斥的。
3、本合同签署之后，根据本合同规定形成、签署、附加的一切合同、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本合同的附加，并与本合同形成一个不可分割的整体。
4、本合同未尽事宜，双方可以补充规定，补充合同与本合同有同等效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
爆破服务合同 篇8
甲方：
乙方：
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、 工程地点：
二、 工程量： 约 立方米
三、 工程造价： 元人民币
四、 付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的50____%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、 甲乙双方责任：
（一）甲方责任：
1．负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1．负责到各有关部门办理爆破施工手续。
2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方 #住宅楼结构不予影响及破坏。
3．作业人员持证上岗。
4．加强安全警戒工作。
六、 违约责任：
1．乙方按甲方要求完成爆破施工。
2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、 本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
______年____月____日
爆破服务合同 篇9
委托单位（简称甲方）：
监理单位（简称乙方）：
甲、乙双方依据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。
一、为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。
二、工程地点：县板路与莲山路交汇西北角
三、爆破施工单位：_______
四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作
五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。
六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。
七、合同价款与付款结算方式：
1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》102-20__，合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。
如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。
八、委托单位权利与义务：
1、负责处理外部协调工作。
2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。
3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的'各类资料。
4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。
5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。
九、监理单位权利与义务：
1、负责本工程爆破施工的安全监理。
2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。
3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。
若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。
4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。
监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。
5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。
6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。
十、其它
1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
爆破服务合同 篇10
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙双方因乙方工伤事故赔偿问题，经自愿、平等协商一致，签订本协议，并严格按照本协议书条款执行：
1、乙方于今年进入甲方维修队任职杂工员工。于20__________年5月19日在深圳市__________________工程施工时，由于乙方擅自操作抽水机并导致其右手被严重挤伤(第2-5指毁损伤)后甲方及时送往深圳市_________________人民医院接受治疗，治疗期间甲方派专人对乙方进行护理，并已支付其在工伤治疗期间的`一切费用(含医疗费)现已愈合出院。
2、现乙方要求甲方就上述工伤事故给予其赔偿并提出离职。双方经协商一致，确定由甲方支付给乙方一次性工伤赔偿款(包括后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助金、工伤期间工资、护理费、经济补偿等各项费用)共计人民币贰拾万元整(现金付款)，以终结双方有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，并放弃追究甲方的一切法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。如乙方违背上述约定给甲方造成损失，甲方将依法追究乙方赔偿责任。
3、甲方应在签订本协议后三天内一次性向乙方支付上述赔偿费，乙方自收到甲方的赔偿款之日搬离甲方维修队。
4、本协议自签订时生效。
甲方(签字)__________ 乙方(签字按手模)______________
- 76范文网小编为您推荐爆破服务合同专题，欢迎访问：爆破服务合同
