贫困户危房改造协议书。

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同是保障我们合法权益的第一步。只有在签署好属于你的合同范本之后，可以更好的保证双方交易能够顺利完成。所以，您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧？以下是76范文网(fw76.com)小编为大家精心整理的“2022协议推荐 建档立卡贫困户农村危房改造合同书(篇一)”，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲方：___镇人民政府

乙方：（纳入改造计划的，有改造意愿的贫困户户主）

根据《__市住房和城乡建设局、神木市扶贫开发办公室关于推进三排查三清零“回头看”加强建档立卡户住房安全动态监测的通知》（神建发[20xx]87号）文件要求，经住建局工作队排查鉴定，镇、村两级干部征询贫困户意愿，将乙方纳入危房改造计划。经双方方协商，达成以下协议：

一、改造方案。

经县住建局危房改造脱贫攻坚工作队现场鉴定，乙方的住房为级危房，危房改造方式为。由乙方自行组织实施改造。

二、基本原则。

按照一户一宅的'原则，乙方必须保证再无其他安全住房，如隐瞒房屋信息套取补助资金，一经查出取消补助资金并移交司法部门依法处理。改造方式为新建的，必须依法办理宅基地审批手续，否则视为违法建筑。

三、改造标准。

乙方建房必须按照文件规定的面积标准建设，建筑面积控制在㎡以内（1—3人户20—60㎡，3人户以上控制在人数乘以13—18㎡以内），如乙方超过规定面积，将不予验收。

四、建设工期。

乙方必须在20xx年月日前开工，20xx年月日前必须动工，逾期不动工改造，甲方有权报县住建局取消乙方改造计划。

五、质量要求。

乙方必须保证工程质量达到安全标准，设防烈度达到6度以上，工程材料、宅基地选择必须符合质量安全标准。

六、入住腾退。

改造完成经验收合格后必须保证及时入住、长期居住，改造方式为新建的，必须在验收入住后30天内完成旧宅基地腾退。

七、补助资金。

乙方改造完成且入住、腾退后，甲方及时上报市住建局、财政局予以验收，合格的发放元补助资金到贫困户指定账户，不合格的提出整改要求，乙方必须按要求及时整改。

乙方如果不遵守条约，甲方视乙方为自筹自建，不予补助资金。

此协议一式两份，甲方、乙双方各执一份。

甲方签章（包村干部签字后盖章）：

乙方（贫困户户主签字捺印）：

fW76.com编辑推荐

月度合同推荐: 转让合同书一篇

随着时代的发展，我们接触合同的次数越来越频繁了，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。只有签订好你们约定好的计划合同过后，对于维护合法权益能起到很大的作用。值得推荐的合同模板你收集了吗？小编收集并整理了“月度合同推荐: 转让合同书一篇”，希望能为您提供更多的参考。

甲方（转让方）：

身份证号码：

乙方（受让方）：

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿的前提下经双方充分协商，现就甲方向乙方转让二手红木家具的相关事宜达成一致，签订本协议，以供双方共同信守。

一、甲方现将其本人所有的牌红木家具一套转让给乙方，该家具包括：，共件（以下简称“该家具”），转让价格为：元。甲方须于年月日前将该家具交付给乙方，并将该家具的所有附随的相关质量、产地证明、及收款收据或发票（若有）一起移交给乙方。

交付地点：

二、付款方式及违约责任

乙方于签订本协议时支付定金元，余款元于甲方交付该家具后以现金的方式一次性支付结清。甲方于收款后须向乙方开具收据。至乙方顺利取得该家具前的期间内，如乙方违约中途解除合同无权要求返还定金；如甲方违约中途解除合同或甲方无法按期将该家具交付乙方，甲方均应双倍向乙方返还定金。

三、争议解决方式

甲方和乙方如因该转让行为发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不妥双方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（转让方）：___乙方（受让方）签字：____

甲方地址：________乙方地址：___________

电话：_________电话：__________

合同签订日期：______年______月______日

2022协议推荐 校园文化建设改造协议范文

在我们的日常生活中，合同越来越重要了，签订好劳动合同是需要多加重视的。我们制定并签署好说好的合同之后呢，对于维护合法权益能起到很大的作用。既然如此，你知道我们的合同有哪些内容啊？下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“2022协议推荐 校园文化建设改造协议范文”，希望对您的工作和生活有所帮助。

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，兹就甲方委托乙方购买校园文化建设用品相关事宜签定本合同：

一、项目概要：乙方根据甲方提供的内容及要求，采购校园文化建设用品。

二、项目明细：

具体项目名称及相关规格型号、数量等详见附表《都平学校配套校园文化建设用品一览表》。

本合同项目实际执行总金额：肆万叁仟贰佰陆拾叁元（人民币 43263。00 元整）

三、印刷交货：

（1）在收到甲方签字确认样板后20个工作日内交货，交货地点：封开县都平学校

（2）交货地点位于封开县都平学校，由乙方承担运费。

四、付款方式：

（1）产品合格验收当日，甲方向乙方支付其余款项，即 元（人民币 元整）。

五、产品验收：

（1）甲方负责产品印前内容的及时校核确认及印后验货收货，以提供给乙方的签字确认样稿为验收依据。

（2）在乙方按照甲方签字确认样稿进行印刷后，甲方所提出的内容增删或调整不作为验收依据；甲方对产品质量有任何异议，须在交货当日内向乙方提出。

（3）由于正常机械误差与呈色原理不同，成品色彩与打印样稿可能有小于±5%的偏差，其它若需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。

（4）验收合格后，乙方为甲方提供本项目印刷正稿文件光盘壹份，余款结清后，本项目版权归属甲方所有。

六、违约责任：

（1）甲方未按合同规定的时间向乙方支付款项，应承担合同总金额30％的违约金。

（2）乙方未按合同规定的.时间向甲方提交产品，应承担合同总金额30％的违约金。

（3）合同签定后，若甲方中止本合同，视乙方工作进度，所产生的生产费用由甲方承担，同时还须支付合同总金额30%的违约金，结束合同关系。

（4）在任何情况下乙方仅对产品本身负责，不承担产品以外造成的连带责任。

（5）由于政府行为、政策变化、社会异常事故及自然灾害等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同，双方应友好协商延期履行，或根据不可抗力的影响，部分或者全部免

除责任，但法律另有规定的除外。

（6）甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款，未尽事宜由双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。合同双方若发生争议，交由仲裁委员会仲裁解决。

七、本合同一式两份，签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

代表签字：

地址：

电话：

签约时间：

乙方：

代表签字：

地址：

电话：

年月日

热门协议: 公司房屋租赁合同书（一篇）

在交易过程中，双方一般会签订一份合同，我们一定要再三确认，在回过头来签合同。在签订好合同并签署好自己的名字后，可以更好的保障我们的合法权益。那么你知道合同都有哪些内容呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“热门协议: 公司房屋租赁合同书（一篇）”，希望对您的工作和生活有所帮助。

出租方(甲方)：xxx

承租方(乙方)：安徽商客企业咨询服务有限公司(赵心泽)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲方和乙方经协商一致，就甲方自愿将合法拥有处分权的房屋出租给乙方事宜达成如下合同：

一、出租房屋基本情况

出租房屋坐落于合肥市瑶海区xxx路xxxxxxxxx号，建筑面积平方米，现用途办公。

二、租赁期限

2- 1、租赁期限自20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日止。

2-2、租期届满后，乙方要求续租的，应当于租期满前 5日通知甲方。在同等条件下，乙方有权优先承租。

三、租赁用途

3-1 、甲方将房屋出租给乙方作安徽商客企业咨询服务有限公司办公用途使用。

3-2、乙方改变承租房屋用途的，须经甲方书面同意，由甲方按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续。乙方保证改变的用途符合国家有关消防、安全、环保、卫生等规定。

四、租金及支付方式

4-1 、该房屋租金为每月人民币(大写)叁百元(小写)300元。

4-2、该房屋租金支付方式如下：每半年一付!下半年到期前提前一周续费 。

五、其他费用

5-1 、租赁期间下列费用中的第 1 、2、3、5、6 项由甲方支付，第 4、7 项由乙方支付;

①房屋租赁税、费;②水费;③电费;④煤气费;⑤电话费;⑥有线电视费;⑦物业管理费。

5-2、甲方于签约时收取乙方人民币(大写) 000 元作为租货保证金，为房屋装潢、附属设施、家电及乙方应承担有关费用的担保。租赁期届满后，如乙方使用没有造成房屋或设施的损坏，且不欠有关费用，则甲方应全额退还租赁保证金(不计利息)，否则甲方有权扣除相应费用后将余额退还给乙方。

六、修缮责任

6-1 、甲方应保证房屋及其内部设施于出租时，符合有关法律、法规或规章规定的安全标准。乙方应正常使用并爱护房屋内部的各项设施。

6-2、乙方在房屋使用中，房屋及附属设施出现或者发生妨碍安全使用的损坏或故障时，应及时通知甲方修缮，甲方应在接到通知后3日内进行维修，如乙方无法通知甲方或甲方拒不维修的，可由乙方自行修缮，修缮费用按下列约定处理：

乙方可用修缮费抵消租金。

6-3、因乙方使用不当，造成房屋及附属设施出现损坏或发生故障，由乙方负责维修或赔偿。

6-4、使用中乙方需要重新装修或变更原有设施的，应征得甲方书面同意，并按规定办理报批手续。租赁期届满，乙方所增加的设施和装修的剩余价值按下列约定处理：

口乙方恢复房屋原状，并不得损坏房屋结构;口附属设施、装潢及设备的剩余价值归甲方所有，由甲方支付乙方1000元补偿金。

6-5、因不可抗力，导致房屋损坏或造成乙方损失约，双方互不承担责任。

七、转租的约定

7-1 、乙方转租该房屋的，转租合同内容应经甲方书面认可，并由乙方会同转租的承租人到房屋租赁管理部门办理登记备案手续。

7-2、本合同有效期内，甲方将此房屋所有权的部分或全部转让的，应提前 个月通知乙方，乙方的优先购买权按下列约定处理： 口保留优先购买权。口放弃优先购买权。

八、合同终止

8-1 、遇有下列情形之一本合同终止：

( )因不可抗力或意外事件，致使房屋无法使用的。

(2)征用出租房屋所在土地而需拆除出租房屋的。

8-2、一方因故要求提前终止合同的，需提前 月书面通知对方，经双方协商后，签订终止合同。

实用合同: 农村土地承包协议精选

在交易过程中，双方一般会签订一份合同，在此之前，签好合同很有必要，也是必须。必须要做好具有重大意义的合同签署了，对于维护合法权益能起到很大的作用。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？小编特地为您收集整理“实用合同: 农村土地承包协议精选”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

相信大家都知道，农村土地是属于集体经济组织所有的。而不同集体经济组织的成员，是可以承担本这种的土地进行耕作、开辟的。由此双方之间需要签订一份农村土地承包合同。那么我们该如何来认定农村土地承包合同的效力呢？请阅读下文了解详情。

农村土地承包合同纠纷的效力之争，主要是争议承包合同的签订是否经过民主议定，即是否按照土地管理法、村民组织法以及相关法律法规规定的集体经济组织在对外发包土地时，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，未经此程序则合同无效。

对于无效合同法律后果的处理，合同法第五十八条已做了规定，即合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。在具体处理时应注意的是，在判决互相返还时，不能只判决承包人将其承包的土地返还给发包方，还应处理好属于承包人的财产。由于承包合同的特殊性，除生产工具可移动性的东西承包人可自行带走外，对处于生长期的作物具有不可移动的特点，还有与发展生产有关的基础设施如灌溉用的水井，进入承包地修建的道路、电路、方便承包人开发居住的房屋等均属不能移运的附着物，应作价补偿。如果一方有损失，则应根据引起合同无效的过错责任大小来承担赔偿责任。发包方不能利用无效合同获得被返还土地的同时，而无偿获得所有权属于承包人的地上附着物。

此类纠纷的提起首先要审查主体资格，最高人民法院《关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定(试行)》(以下简称《若干规定》)第二条已明确规定此类诉讼的主体资格，提起诉讼的原告属发包方所属的半数以上村民，被告为发包方，承包人作为第三人。对于如何从证据的角度确认是否经过民主议定，如果召开全体村民参加的村民大会或以户为代表参加大会，制作会议纪要，那么，全体村民是否同意均签名摁手印所统计出来的人数是最直接的、无可争议的证据。

而在审判实践中，不能把形式要件作为一个固定的模式来照搬硬套，还是要根据案件本身全面系统地进行审查，具体情况具体分析。对于居住分散地处偏僻或外出人员较多的地区，家庭只有老人和孩子，而老人也无参政意识不愿参加会议，集中起来开会确有不便也不容易，村组干部通过广播、集市或公告形式将承包的标的、条件公布于众，在招标期间集体成员对标的和发包条件未提出异议，就应视为一种认可。由此而形成的承包合同就应认定符合民主议定原则，确认合同有效。此种认识亦符合《若干规定》第二十五条第二款的规定，即自承包合同签订之日起超过或虽未超过一年，但承包人已实际作了大量的投入的，对原告方要求确认该承包合同无效或者要求终止承包合同的，人民法院不予支持。

根据相关法律的规定，如果承包农村集体土地的人是本集体经济组织的成员，那么其签订的土地承包合同就是有效效力的。而对于本集体经济组织以外的人员，则必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，未经此程序则合同无效。为你整理本篇文章，希望能帮助你解答疑惑。

合同推荐: 和解合同书模板

合同分为多少种类别，你暂时可以不用知道，你要知道的是它很重要，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。需要我们认真坚持并在合同上签上自己的大名，可以更好的保证双方交易能够顺利完成。那么，想必你在找可以用得到的合同范本吧？以下是小编收集整理的“合同推荐: 和解合同书模板”，供您参考，希望能够帮助到大家。

原告（出租人）：8888 身份证号码：88888868

原告代理人：8888 身份证号码：88888888

被告（承租人）：8888 身份证号码：888888838

原告88诉被告88房屋租赁合同纠纷一案[案号8888民一初字第88号]，在人民法院主持调解下，双方经平等协商，达成和解协议如下：

一、将双方于20xx年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条 该房屋基础租金自20xx年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20xx年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号 ： ，开户行： ，户名： 。”

二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。

三、本和解协议签订后 日内，原告将被告20xx年10月9日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。

四、今年租金（20xx.10.1—20xx.9.30）人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起 日内汇入原告上述指定账户。

五、除上述约定之外，双方无其他争议。

六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。

原告： 被告：

代理人：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

[协议分享] 租赁合同书范文

这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，签订的合同要选择双方满意并且合适的。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后，可以更好的方便双方协调及配合。可是，我们的合同范本又有哪些内容呢？下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“[协议分享] 租赁合同书范文”，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方（出租人）：

乙方（承租人）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲乙双方通过协商，本着平等自愿的原则签订本协议。

一、出租房屋情况

1、甲方愿将位于建筑面积约为 (㎡)平方米，租给乙方，作为住所（经营场所）使用。

2、该房屋租赁使用期自日至 月 日止，共计 年。

二、租赁费用

甲方于20 年 月 日前向乙方交付该房屋（交房日）。甲方给予乙方免租金装修期为 个月，20年月日至20年月 日止。

二、双方权利与义务

1、甲方作为该房屋的唯一合法产权人与乙方建立租赁合同关系。

2、房屋租赁期间，产生有关的税、费及正常发生的.水、电、气、通讯等基础配套设施产生的费用由乙方自行办理和承担费用。

3、乙方若将承租房屋整体或者部分转让给第三方使用，需提前征得甲方同意，并开具相关证明，甲方应予以配合。

三、本租赁协议一式二份，各执一份，自双方签名之日起生效。

甲 方：

乙 方：

年 月签约日期： 日

推荐合同： 标准离婚合同书之一

合同是当事人之间依法签订的协议，受法律的保护，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。认真做好一个合理且详细的合同签订后，可以增加交易顺利完成的成功率。可是，我们的合同范本又有哪些内容呢？小编收集并整理了“推荐合同： 标准离婚合同书之一”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

协议人（甲方）： 身份证号：

家庭住址：

联系方式：

协议人（乙方）： 身份证号：

家庭住址：

联系方式：

甲、乙双方依照《中华人民共和国婚姻法》结为合法夫妻，现甲乙双方就婚前及婚姻存续期间的财产及相关离婚事宜达成如下协议：

一、甲、乙双方确认，甲乙双方婚前财产权属清晰及婚前无任何债务。

二、甲、乙双方确认，从结婚至签订本协议之日止，双方共有财产为位于 房屋一套含地下车库，产权证号为：权证字第 号，东风日产牌( )轿车一辆（型号： ，车辆识别代号： ），存款9万元（大写：玖万元）。

三、债务情况：甲方从双方结婚之日至签订本协议之日止多次参与赌博，所欠债务预估为100万元，甲、乙双方已合力偿还70万元，甲方尚欠赌债约为30万元。甲方所欠的其他外债若干，甲方承认所借债务均未用于家庭生活，甲方的债务已严重影响家庭生活。

乙方对外无任何债务。

四、鉴于甲方有重大过错，乙方付出较多，为了弥补乙方，甲乙双方经协商一致，双方同意本协议第二条双方确认的所有夫妻共有财产，均无偿转为乙方的个人财产， 甲方对此无任何异议。甲方无条件配合乙方将上述房屋和车辆过户登记至乙方名下。 甲方所欠的赌

债及其他任何债务均由其个人承担，乙方不承担任何责任。出现债权人要求乙方清偿债务的，乙方在清偿债务后有权向甲方追偿。

五、甲方承诺，本协议签订之日起，第二条所列明的夫妻共同财产均归乙方个人所有，甲方不会在任何时间、任何地点以任何方式对共有财产提出任何所有权要求。

六、本协议签订后，双方的共有财产所有权转移至乙方名下后，乙方给甲方人民币5万元（大写：伍万元），做为甲方生活费。

七、本协议签订之后的财产及债务：双方各自所得的劳动所得等归各自所有和支配，为各自的个人财产，双方的债务也由其个人各自承担。任何一方不得以对方名义去借款、进行担保等事宜。

八、双方现有独生子：（ 岁），由甲方抚养。现乙方已怀孕，待婴儿出身后，甲方应承担抚养事宜。

九、本协议任何一方违约，除了应履行本协议外，还应承担违约责任1万元。

十、本协议为甲乙双方协商确定，无任何人胁迫签订。

十一、本协议从双方签字之日起生效，本协议一式两份，双方各执一份。

甲方： 乙方：

身份证号：身份证号：

签订日期： 年 月 日

合同推荐: 购买合同书

合同范本是可以保护我们的合法权益的，它很重要，签订合同是保障我们合法权益的第一步。我们制定并签署好说好的合同之后呢，可以更好的避免很多不必要的纠纷。一份规范的合同应该是怎样的呢？下面是小编精心为您整理的“合同推荐: 购买合同书”，希望能为您提供更多的参考。

甲方：______(受让方)

姓名：______ ，

身份证号码：______ ，

住址：______ ，

联系电话：______ ;

乙方：______(出让方)

姓名：______ ，

身份证号码：______ ，

住址：______ ，

联系电话：______ 。

本合同乙方将其拥有的王者荣耀平台通行证账号的使用权、所有权转让给甲方，甲方受让并支付相应的费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、虚拟财产信息

1、通行证账号：______ 。

2、游戏名称：______ 。

3、游戏ID：______ 。

4、其他说明：______ 。

(以下简称虚拟财产)

二、价款与支付方式

1、虚拟财产的转让价格为￥_____元(大写：______人民币 )。

2、支付方式：______甲方应当通过 方式于_____年_____月_____日前将价款 (一次性/分期)转至乙方账户。

三、违约责任

1、乙方应当保证该虚拟财产为乙方个人所有，甲方支付价款后，乙方不得通过任何方式将账号找回。

2、若甲方在使用过程中发现账号归属异常的，甲方有权要求解除合同并要求返还价款，乙方还应当向甲方支付违约金￥_____元(大写：______人民币 )。

四、争议解决方式

1、双方在履行合同发生争议时，应本着诚实守信、和平友好的态度协商解决;协商不成的，提交 方所在地人民法院进行诉讼。

五、其他

1、未尽事宜，法律法规有规定的按照相关规定办理，没有规定的由双方协商解决。经双方协商一致对本协议进行修改、补充达成的协议与本合同具有相等效力。

2、本协议自双方签订之日起生效。

3、本协议正本一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方(签字/捺印)：______ 乙方(签字/捺印)：______

[协议分享] 工程承包合同/合同书范本（范X）篇一

在交易过程中，双方一般会签订一份合同，在此之前，签好合同很有必要，也是必须。必须要做好具有重大意义的合同签署了，对于维护合法权益能起到很大的作用。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？小编特地为您收集整理“[协议分享] 工程承包合同/合同书范本（范X）篇一”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲方将_______________________工程给乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包形式：

5、工程期限:风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 合同工期总________天（日历天），开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。

6、工程价款：

7、支付方式：

二、工期顺延

1、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

2、因人力不可抗拒因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

三、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

四、施工与设计变更

1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

五、工程验收

1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

六、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

七、质量保修风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

1、本工程保修期限为________年，自工程竣工验收合格起算。

2、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后_____小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视乙方违反保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3、本工程质量须达到______________标准。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

八、违约责任

1、乙方不得擅自修改图纸，若想修改图纸，则须与甲方协商决定。

2、甲方不得延迟支付工程款，若因甲方迟延支付工程款，导致乙方不能按时作业的，由甲方自行承担损失。

3、甲乙双方任何乙方违反本合同，均属违约，都应向守约方承担违约责任。

九、争议解决因履行本合同，甲乙双方发生争议的，协商解决，协商不成的，下列方式，双方择一选择：

（1）向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；

（2）向有管辖权的法院起诉。

十、附则

1、本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

2、本合同一式______份，双方各执______份。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日

最新协议: 培训合同书范例

如今有很多时候我们都会接触到合同，签订双方满意的合同是非常有必要的。只有在甲方制定好的合同上签好自己的名字后，可以更好的避免很多不必要的纠纷。你了解签订合同要注意哪些方面呢？下面的内容是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的最新协议: 培训合同书范例，希望能对您有所帮助，请收藏。同时我们提供2022最新专题供您学习：培训协议书。

甲方：

法人代表：

乙方：

身份证号：

根据员工与企业共同生存、共同发展的理念，现就甲方对乙方进行培训的相关事宜，经协商一致，签订如下协议，以兹共同遵守：

一、培训期限

培训日期从_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止，共_____个月。

二、培训内容

1、硬件维修和维护；

2、软件开发；

3、软件应用；

4、网站制作；

5、软件测试。

三、培训费用

培训费用由甲方缴纳，如乙方中途退出学习，或者无故退出培训，则要将培训费用赔给甲方。

四、服务期

1、甲乙双方确定服务期的起始时间为：培训开始起；

2、服务期的结束时间为下列第____种：

（1）至____年____月____日止；

（2）至劳动合同期满时止。

五、工资及福利待遇

受训期间的工资视情况按原工资的____%支付；奖金按通常支付额的____%支付。在晋级或工资办法修订时，受训员工作为在册人员处理。社会保险、劳动保险，原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。

六、乙方义务

受训员工在学习期间，必须每隔____天（即每年____月____日前）向公司人事部书面报告学习情况，并附学校有关成绩等记录。

受训员工应自学遵守培训校方的各项规定与要求。凡因违规违纪受到校方处分的，公司将追加惩处，视同在本公司内的严重过失。

七、违约责任

发生下列情况之一，乙方承担的经济责任：

（一）培训期间乙方必须严格遵守甲方《考勤管理制度》，若出现迟到、早退、旷工现象，按规定给予处罚；

（二）在培训期间损坏甲方形象和利益，造成经济损失，乙方补偿甲方全部经济损失；

（三）自取证之日起，乙方为甲方服务不满一年离职，乙方须向甲方支付全额培训费用。乙方为甲方服务满一年后，如离职不扣除本协议中涉及的培训费用。

八、协议的效力

此协议一式两份，自双方签字或盖章后生效，具同等法律效力。

甲方（签字盖章）：

____年____月____日

乙方（签字）：

____年____月____日