住房买卖合同。

这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，在签订合同之前要先经过双方的协商。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后，可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么我们常见的合同是怎样的呢？小编收集并整理了“[合同分享] 住房买卖合同推荐一则”，希望能对您有所帮助，请收藏。

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。

第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________

第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

第六条双方同意在签订本经济适用住房买卖合同后一个月内，持本经济适用住房买卖合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

第七条本经济适用住房买卖合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本经济适用住房买卖合同。经济适用住房买卖合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在经济适用住房买卖合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

第八条本经济适用住房买卖合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本经济适用住房买卖合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本经济适用住房买卖合同。经济适用住房买卖合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条本经济适用住房买卖合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本经济适用住房买卖合同的附件和双方签订的补充协议，为本经济适用住房买卖合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力

第十条双方凡因履行本经济适用住房买卖合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本经济适用住房买卖合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

身份证号码： 身份证号码：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

邮政编码： 邮政编码：

代理人： 代理人：

联系电话： 联系电话：

______年______月______日 ______年______月______日

预售登记机关：(章)

经办人

年 月 日

其他人还在看

合同分享： 诉讼买卖合同篇二

随着时代的发展，我们接触合同的次数越来越频繁了，签订的合同要选择双方满意并且合适的。只有在签署好属于你的合同范本之后，可以更好的保障我们的合法权益。只不过，你是否知道有哪些合同范本呢？下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“合同分享： 诉讼买卖合同篇二”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

原告

二原告

被告

诉：

1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35，680元整;

2、诉讼费由二被告承担。事实与理由：年12月5日，原、被告在上海房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》，合同约定原告购买被告所有的上海市区路号幢室房屋，房价款为人民币4万元整。签约当天，双方签署了补偿协议，约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币8万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整;于年12月13日支付被告人民币274万元整。根据本买卖合同补充条款约定，甲方于收到乙方贷款款项后3个工作日内，将该房屋交付乙方，交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方，并对物业管理费、水、电、煤气、电话、有线电视等费用进行结算。同时，本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日，直接支付甲方房款人民币1万元整。20xx年2月3日，原告贷款银行农业银行放款给被告人民币290万元，按照买卖合同约定，被告应于3个工作日即20xx年2月8日内交房给原告。被告因故迟延交房，直至20xx年2月21日，原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续，原告支付被告尾款人民币1万元。基于上述事实，原告认为，原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示，应属合法、有效，被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约，根据买卖合同约定，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已付款日万分之五计算，违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋，合计人民币37,050元，扣除原告迟延1天付款的违约金人民币1,370元，被告应支付原告逾期交房违约金人民币35,680元。

特此，恳请贵院依法判如所请。

此致区人民法院

具状人：

年月日

合同分享： 汽车买卖合同壹篇

我们的国家发展的很快，合同也越来越重要了，签订合同是一件十分有必要的事。在签订好了适合自己的合同范本之后，可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么签订合同有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的“合同分享： 汽车买卖合同壹篇”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

汽车买卖合同

合同编号：

甲方(卖方)：

住所地：

法定代表人： 联系电话：

电子邮箱：

乙方(买方)：

身份证号： 联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

甲、乙双方依据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，签订本合同。

第一条 车辆明细

1.1经乙方挑选，甲方向乙方出售的车辆明细如下：

品牌名称

型号

颜色

数量

生产厂家

发动机号

车架号

基本配置

单价

总价

车辆的详细配置另附“配置表”(如有)并以该表为准，该配置表作为本合同的附件之一，与本合同具有同等法律效力。

1.2前款约定车价不含乙方需要另行承担的为车辆办理上牌手续、保险及车辆抵押等所需之各种税费。除非双方另有约定，乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费及其他费用。

第二条 质量要求

2.1本合同约定的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。

2.2本合同约定的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，符合公安交管部门关于机动车辆的注册登记条件。

2.3双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

2.4甲方必须保证汽车为新车，保证汽车的外观没有任何损坏，不得出现掉漆、磨损等现象。如为特殊车辆，请注明：

2.5甲方保证向乙方出售的车辆，在交给乙方使用前已作必要的检验和清洁，并已完成交车前检查(PDI/PDS)并排除已经发现的故障或瑕疵。

第三条 付款时间及方式

3.1定金

合同签订之日，乙方向甲方交纳定金 元，如乙方不按约定履行本合同约定的义务(包括但不限于按时足额付款、提车等)，则无权要求返还定金，甲方不按约定履行本合同的，应当双倍返还定金。定金日后抵为车款，但定金数额不得超过车款总额的20%。

3.2乙方选择下述第 种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方：

3.2.1一次性付款方式

乙方于 年 月 日前，支付全部车款，计人民币 元，大写： 。

3.2.2汽车消费贷款方式

乙方于 年 月 日前，支付全部车款的 %，计人民币 元，大写： 。余款计 元，大写： ，由乙方通过银行贷款方式予以支付(支付时间最迟不得超过 年 月 日)。

乙方可通过双方共同确定的金融机构办理汽车消费贷款支付余款。若乙方未能在以上规定时间内办妥有关汽车消费贷款事宜并实际发放贷款的，乙方应当将余款按时自行补足支付。

3.2.3分期付款方式

乙方于 年 月 日前，支付全部车款的 %，计人民币 元，大写： ;

乙方于 年 月 日前，支付全部车款的 %，计人民币 元，大写： ;

乙方于 年 月 日前，支付剩余车款，计人民币 元，大写： 。

3.3乙方可以通过现金、汇款、支票等方式支付车款，通过汇款方式的，甲方指定的收款信息如下：

户名：

开户行：

账号：

第四条 交车时间、地点及提车方式

4.1交车时间： 年 月 日之前。

4.2交车地点： 。

4.3提车方式：〇乙方到甲方营业地自提

〇甲方送车至乙方指定地点：

4.4交车时，汽车里程表数不得超过 公里。

4.5甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：

〇销售发票

〇海关进口证明、商品检验单及商品一致性证书

〇车辆合格证

〇三包凭证、质量服务卡或保修手册

〇车辆使用说明书或用户使用手册(中文)

〇随车工具及备件清单

〇其他：

第五条 车辆交付及验收方式

5.1车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观、内饰、配置、随车物件和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对前述内容有异议，应当场向甲方提出，否则视为外观检查符合约定，乙方不得再以前述内容存在瑕疵而向甲方主张索赔。

5.2乙方验收车辆无误后，甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。

5.3自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。

第六条 关于修理、更换和退货

6.1甲方向乙方出售的车辆，按照生产厂(总经销商)承诺的内容维修、保养。

6.1.1甲方向乙方出售的车辆的保修期限，为______年或者行驶里程______万公里，以先到者为准;甲方向乙方出售的汽车的保修期和三包有效期(如适用)自甲方开具购车发票之日起计算。

6.1.2新车的易损件保修期按生产厂家承诺的内容执行。

6.1.3其他约定：_____________。

6.2生产厂(或甲方)指定特约维修站(地址： 联系电话： )提供维修、保养等售后服务，其他售后服务网点可向甲方查询。

6.3乙方使用车辆前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修、保养手册等相关资料。如由于未按照使用说明书要求正确使用、维护、保养、修理车辆，或经本合同的约定特约维修站以外的单位或个人保养或修理的，或自行改装、调整、拆卸，或未按生产厂技术要求使用合格的工作油液及滤清器，及其他不当行为致使车辆出现故障的，由乙方自行承担责任。如乙方或第三方人为损坏车辆，甲方不承担任何责任。

6.4乙方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应凭保修凭证到生产厂(或甲方)指定的特约维修站进行维修、保养。

6.5未尽事宜，按照国家有关汽车产品修理更换退货的规定和生产厂的有关汽车产品修理更换退货的规定及操作流程执行。

6.6乙方所购车辆如属生产厂公布的汽车召回范围，甲方应当按照生产厂的要求办理。

第七条 违约责任

7.1甲方迟延交车的，每日支付车款的 %作为违约金，迟延超过 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付 元违约金，定金双倍返还。

7.2乙方迟延付款或迟延提车的，应每日按照迟延部分车款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过 日的，甲方有权解除合同将车辆另行销售，并要求乙方支付 元违约金，定金不予退还。

7.3 。

第八条 双方特别约定

8.1经双方协商，乙方委托甲方为乙方：

〇代办保险

〇代办按揭

〇代办上牌服务

代办上述服务双方另行签订委托服务协议书。

8.2 。

第九条 免责条款

9.1由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同的，互不承担违约责任。

9.2因不可抗力而不能正常履行合同的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式(包括但不限于传真、电子邮件、手机短信、微信等形式)通知另一方。

9.3不可抗力发生后，受不可抗力影响的一方应当采取必要的合理措施防止损失扩大，否则应就扩大部分的损失承担赔偿责任。

9.4 。

第十条 争议解决

10.1因本合同所发生之纠纷，甲乙双方可协商解决，若未能协商解决或任何一方不愿意协商的，双方约定采取下列第 种方式解决:

(1)向 仲裁委员会申请仲裁。

(2)依法向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

10.2违约方应当承担守约方为进行仲裁/诉讼而支出的相关合理费用，包括但不限于律师费、仲裁/诉讼费用、差旅费等。

第十一条 通知与送达

11.1甲乙双方确认以本合同首部载明的地址、电话、邮箱等作为合法有效的联系方式，若一方联系方式有改变的，应在变更之日起3日内书面通知对方，否则，对方仍可以按照原有联系方式进行送达。

11.2以直接递交方式送达的，被送达方签收时视为送达。以电子数据方式送达的，自文件内容到达对方服务器或接收载体时视为送达。以快递方式送达的，交邮后第3日视为已经送达。

第十二条 其他

12.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。

12.2本合同一式两份份，双方各执一份，具有同等法律效力。

12.3本合同签订后，将代替此前双方所有达成的口头或书面协议或类似文件，本合同的变更或未尽事宜，由双方协商一致后以书面方式予以确认方为有效。

(以下签署页，无正文)

甲方(签章)： 乙方(签章)：

签约日期： 201 年 月 日

签约地点：

[合同分享] 新版门面买卖合同样书范例

在平时生活当中一般需要使用到合同，签订合同是非常值得重视的一件事。只有签订好你们约定好的计划合同过后，可以更好的方便双方协调及配合。既然如此，你知道我们的合同有哪些内容啊？小编特地为您收集整理“[合同分享] 新版门面买卖合同样书范例”，仅供您在工作和学习中参考。

供方：_________（以下简称甲方）需方：_________（以下简称乙方）签订时间：________年____月____日签订地点：_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品：

1、名称：_________

2、强度等级：_________

3、生产厂家：_________

4、商标牌号：_________

5、数量（吨）：_________

6、单价（人民币：元）：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。

7、总金额：（人民币：元）：_________

二、质量要求：质量符合GB175—99国家标准。

三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

五、试验报告：供方按GB175—99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。

六、交（提）货时间及数量：_________。

七、交（提）货地点、方式：_________。

八、运输方式及到站费用：_________。

九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：_________。十

一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十

二、违约责任：_________。十

三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。十

四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖X即为生效。十

五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________________年____月____日 ________年____月____日

[合同分享] 新商品房买卖合同样本之一

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。签署好了对于双方都非常重要的合同后，可以更好的方便双方协调及配合。所以，想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧？下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“[合同分享] 新商品房买卖合同样本之一”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向＿＿＿＿＿＿申请登记备案。

出卖人（签章）：买受人（签章）：

【法定代表人】：【法定代表人】：

【委托代理人】：【委托代理人】：

（签章）（签章）

＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日

＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿ 月＿＿＿＿＿＿日

签于 签于

（商品房买卖合同内容由建设部提供）

附件一：

附件二：

附件三：

1．外墙：

2．内墙：

3．顶棚：

4．地面：

5．门窗：

6．厨房：

7．卫生间：

8．阳台：

9．电梯：

10．其他：

附件四：

2022合同推荐 买卖协议推荐一则

现在，合同已经是保证当事人合法权益的保证了，我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。我们要仔细签署好这一次重大的合同了，可以更好的规范双方的权利义务。可是不知道你知不知道我们工作中的合同怎么写呢？下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“2022合同推荐 买卖协议推荐一则”，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲方（采购方）： 乙方（供应方）： 甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量以供货清单为主。

二、产品质量。 乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。 乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物有甲方负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

三、产品价款以供货清单为准，验收合格____日以内结清材料款。

四、产品交付 乙方产品交付方式为：甲方提货乙方送货乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。 在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担；产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

五、合同的解除与终止 双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

六、商业秘密 甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为乙方的商业秘密。

甲方：

乙方：

________年____月____日

[推荐合同] 买卖合同之一

在平时生活当中一般需要使用到合同，签订合同是非常值得重视的一件事。只有签订好你们约定好的计划合同过后，可以更好的方便双方协调及配合。既然如此，你知道我们的合同有哪些内容啊？小编特地为您收集整理“[推荐合同] 买卖合同之一”，仅供您在工作和学习中参考。

买方：（以下简称甲方）____________

卖方：（以下简称乙方）____________

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

车号：____________颜色：____________

产地：____________型号：____________

发动机号码：（拓印粘贴）____________

底盘号码：（拓印粘贴）____________

第二条：甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分：

定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金万元，三日内再支付第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方（授权签字人）：____________证件号码______________________

乙方（授权签字人）：____________证件号码______________________

日期：______年____月____日______年____月____日