76范文网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 合同范本 > 导航

[推荐协议] 买卖合同(篇七)

发表时间:2022-08-07

买卖合同。

合同范本是可以保护我们的合法权益的,它很重要,在签订合同之前要先经过双方的协商。在甲方制定好合同并在你签署完了之后,可以更好的方便双方协调及配合。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“[推荐协议] 买卖合同(篇七)”,仅供参考,希望能为您提供参考!同时我们提供2022最新专题供您学习:买卖合同

出卖方:______以下简称甲方;

购买方:______以下简称乙方。FW76.CoM

根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守。

第一条 乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的。

第二条 上述房产的交易价格:___________________。

第三条 付款时间与办法:

1、乙方应于__年__月__日前向甲方付清房产款项(交款日期以汇款时)。

2、乙方面交给甲方现金____元;其余_________元均由乙方。

第四条 甲方应于__年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的___%的交易费;

2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费;

第六条 违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分;

2、甲方必须按期将房产交付甲方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违;

第七条 本合同主体

1、甲方是____、____、____、____,共____人,委托代理人____即甲方代表人。

2、乙方是____单位,代表人是____。

第八条 本合同经国家公证机关____公证处公证。

第九条 本合同一式__份。甲方产权人各一份。乙方一份。____房产管理局、____公证处各一份。

甲方:____

乙方:____

20xx年xx月xx日

FW76.com扩展阅读

【热搜协议】 买卖合同(篇二)


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?小编为此仔细地整理了以下内容《【热搜协议】 买卖合同(篇二)》,仅供参考,欢迎大家阅读。

合同编号:00238 签订地点:重庆

卖方: (以下简称甲方)

买方: (以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商,就毛纱销售等相关事项达成一致,签订以下条款以兹共同遵守:

第一条:服装名称、材质、规格、数量、重量,单价、金额:

第二条:质量要求:

按照国家标准执行。后按客户需求增加具体约定。

第三条:货款支付:

乙方应于 年 月 日前向甲方交付付款 10万 元;生产完毕后,乙方支付货款,甲方发货。

乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;

乙方中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的 2 %违约金。乙方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之三计算,向甲方支付逾期付款的违约金。

第四条:交货方式:

1、第一种:运输方式采用乙方自提的方式,运输、保险及其他相关费用由 乙方 承担。

第二种:甲方代为办理运输事宜,货交承运人,运输、保险及其他相关费用由乙方承担。(没有办理保险或其他手续就可以只写运输费用,不要写交货地点)

2、毛纱的交(提)货期:

/6/30 。

3、乙方未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算违约金。

4、甲方按要求送货到指定地点,乙方拒绝接收货物,应承担因此给甲方造成的损失。

5、甲方因不可抗力而导致迟延交货,甲方得以免责。

第五条 包装条款: 。(根据客户要求填写)

第六条 验收条款:

甲方货到时,乙方应对货物的外观质量和包装进行检验;乙方对甲方服装质量提出异议期限为5天,从货到之日起算。

乙方应对甲方服装的质量异议提出详细书面说明,异议期满乙方未提出任何异议则视为验收合格;验收若发生争议,由重庆市纤维检验机构检验。

第七条 争议解决办法条款

因本合同引起的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。

第八条 其他:

本合同自双方签字盖章后生效,合同传真件与原件具有同等效力。

甲方:

乙方:

时间:

时间

月度协议精选: 车辆买卖合同


在交易过程中一般都需要使用到合同,签订好劳动合同是需要多加重视的。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的受到国家法律的保护。只不过,您又知不知道不同类型合同该如何写呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《月度协议精选: 车辆买卖合同》,供您参考,希望能够帮助到大家。

卖方:(以下简称甲方)买方:(以下简称乙方)甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:

第一条:乙方购买甲方所有的机动车一辆:

车号:冀JDxx23

颜色:红色

型号:路宝

发动机号码:3xx2661

车架号码:LKxxx04774

第二条:乙方向甲方支付车款人民币万元。

第三条:甲方应交付给已方该车的证件全部真实

第四条:甲方交付乙方车辆后同时签订买卖协议,此后车辆所发生的一切交通事故及违章等等均由乙方负全部责任,甲方概不负责。

第五条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方:乙方:

住址:住址:

证件号码:证件号码:年月日年月日

证明人签字:

热门协议: 买卖合同精选一篇


签订合同是交易过程中非常常见的一步,签订好劳动合同是需要多加重视的。我们是时候签订好需要的合同了,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。你在生活中有没有写过合同呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“热门协议: 买卖合同精选一篇”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方(出卖人):

公民身份号码:

甲方(出卖人):

公民身份号码:

乙方(买受人):

公民身份号码:

根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法律法规规定,甲、乙双方就甲方将因房屋拆迁获得的还建房转让给乙方事宜,达成如下条款,以资双方共同遵守。

一、声明与保证

1、本协议书协商过程中,双方对相关法律法规及司法解释中关于还建房、小产权房买卖、转让均已有完整、正确的认知和理解。本协议书条款均属双方在此基础上平等磋商所达成,是双方真实意思表示。双方均确认订立本协议书时属于完全民事行为能力人,均认可本协议书有效,不存在任何重大误解、欺诈、胁迫或乘人之危的情形,并清楚订立本协议书的法律后果,均系在慎重考虑上述因素的前提下自愿订立本协议书;

2、本协议生效后,其效力不受法律法规对还建房、小产权房买卖合同效力认定的影响。

二、买卖内容

1、甲方自愿将其基于房屋拆迁获得的一套还建房(以下称“房屋”)出售给乙方。

2、房屋坐落:建筑面积:房屋结构:。

3、价款及支付方式:(1)该房屋单价为人民币(下同)元/平方米,共计元;(2)双方一致认可甲方已收到乙方支付的购房定金万元;如同时满足本合同生效及甲方已在《房屋拆迁补偿协议》上将产权置换的受益人变更为乙方时,甲方有权要求乙方支付余下购房款,乙方应在上述条件成就时3日支付完毕;如上述条件未成就,乙方有权拒绝付款。

三、双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方应在本合同约定的时间内将《房屋拆迁补偿协议》上产权置换的受益人变更为乙方。

2、甲方应在本合同生效后3日内将房屋交付给乙方,并由双方对房屋进行验收并签署《房屋交割书》,以便于乙方装饰装修。

3、甲方应保证待交付房屋已经通水、电、宽带、燃气,否则,甲方应协助乙方办理前述业务。

4、待该房屋具备办证条件时,甲方应全力协助乙方办理房屋权属证书。

5、甲方保证该房屋属于甲方夫妻共同财产,与其他人无关,否则出现除甲方以外第三人向乙方就该房屋主张权利的,视为甲方违约,甲方应向乙方支付违约金10万元。

6、甲方有权基于本合同及履行进程取得合同约定的购房款。

(二)乙方的权利与义务

1、乙方应在付款条件成就时积极履行付款义务。

2、该房屋办证条件成就时,乙方自行承担办证费用。

四、违约责任

1、甲、乙双方均应全面、诚实的履行本合同规定的义务,任何一方违反的,视为违约,应承担违约责任,如双方均违约,按过程程度承担相应的违约责任。

2、甲方违反本合同第三条第(一)款规定义务的,视为违约,乙方有权就甲方违约行为遭受的损失要求甲方赔偿。

3、乙方基于本合同第二条第2、3款确定的建筑面积及房屋单价向甲方支付购房款,如乙方办证时,房屋权属证书上登记的权属面积与本合同记载的建筑面积不符时,按以下情况处理:(1)如本合同记载的建筑面积大于权属证书上登记的建筑面积,甲、乙双方互不得主张权利;(2)如本合同记载的建筑面积小于权属证书上登记的建筑面积的,乙方有权就差额部分,按照乙方取得权属证书时该房屋的市场价要求甲方赔偿差价。

五、其他事项

1、本合同一式两份,双方各持一份,经双方签字盖章确认生效,均具有同等效力。

2、本协议为清洁打印文本,手写部分应有捺手印确认,否则任何手写部分均为无效。

甲方(签字):乙方(签字):

签订日期:

推荐合同: 买卖合同范例


在交易过程中常常会使用到合同,我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“推荐合同: 买卖合同范例”,希望能对您有所帮助,请收藏。

房屋合同纠纷是指房屋买卖过程中出现的纠纷,包括售房广告引起的纠纷、认购书相关的纠纷、房屋买卖合同价款支付相关纠纷、房屋交付相关的纠纷、延期办证的纠纷、惩罚性赔偿的纠纷、二手房买卖的纠纷、商品房买卖合同解除与房屋按揭关系的冲突与协调、有关包销的纠纷等。

房屋买卖合同纠纷产生的原因

房屋作为基本的生活资料和生产资料,对单位、对个人事关重大。一方面,经济的发展、人口的增长以及人们的消费水平和消费愿望的提高,使得土地、房屋的供应跟不上需求,供需失调容易引起利益矛盾;另一方面,某些客观情况的变化,如价格波动、质量问题、因特殊原因不能按时交付房屋等,也会引起利益矛盾;第三,商品房买卖合同本身不规范、不具体、不明确,或者在合同履行过程中,当事人一方甚至双方发生违约现象,同样会引发利益矛盾;第四,商品房买卖合同当事人一方甚至双方违反房地产管理法律、法规,侵犯他人的合法权益,也是造成商品房买卖合同纠纷的一个主要原因。

房屋买卖合同纠纷出现的司法难题

第一,关于认购协议与定金的效力问题。认购协议是广泛存在于房屋销售中的一种文书,因认购协议签署后无法达成房屋买卖合同而引发的案件的数量已经在不断地上升。由于买受人在签订认购协议后,往往要先行支付几千元到几万元的定金,如果双方不能达成正式的商品房买卖合同,买受人更容易成为受损方,买受人索还定金则成为必然,从各个区县法院审理的案件看,因认购协议产生的纠纷原告全部为买受人。

第二,关于办理房屋权属证书义务承担问题。现因办证发生的纠纷,往往是出卖人无法办理房屋所有权证和国有土地使用证导致的买受人办证迟延。那么买受人购买房屋后只能自己居住,出租、出售受到限制;有的经营者在集体土地上开发建造商品房,消费者根本领不到产权证书。现此类案件审理中出现的难点问题是在合同没有约定的情况下,如何认定办证义务以及关于违约金的计算标准如何确定的问题。

第三,政策调整后的税费分摊。税费分摊争议是指受税收政策的影响,一些房屋买卖合同的履行跨越两个或者两个以上的税收政策时期,税收政策的变化对交易双方均可能产生影响,税收政策变化引起的营业税、契税增加或者减少所引发的成本分摊和合同效力问题争议。

房屋买卖合同纠纷的司法应对

首先,签订合同前,要严格审查售房的主体资格。房屋买卖纠纷有很大一部分是由于对售房者的资格或者资信情况不了解而产生的。要避免和减少纠纷的发生,在签订正式房屋买卖合同前,包括签订意向书或缴纳定金时,要先审查发展商的“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房屋预售许可证》,特别是《国有土地使用证》和《商品房屋预售许可证》这两证,要认真查看其中批准销售的面积、地点、项目名称、销售内容等,防止开发商将批准销售范围之外的房屋对外出售。因此,在签订认购协议缴纳定金时,要先了解主合同无法签订时,定金是否能够返还;买受人在签订认购书,被收取数万元的定金后,开发商是否会有“潜规则”抛出不合理交易条件,胁迫买受人签订违心合同。

其次,在办理房屋权属证书的问题上,依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第33 条的规定,预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权和房屋所有权的登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。在出卖人不按时提供产权证书,或者不提供相应的证明文件的情况下,买受人房屋的产权证书就无法办理。所以,在买受人与出卖人两者之间互有协助履行之义务。因此,在尊重双方当事人意思自治的基础上,买受人要要求出卖人承担相应的义务。买受人可以要求出卖人签订协议,严格依据合同的约定,按照双方约定的办证种类进行办证;在双方没有进行约定的情况下,应该由相关的房地产主管部门决定房屋的办证种类。

最后,当事人对税费的支付有明确约定的,应遵守约定;当事人对税费的支付没有约定或约定不明的,应根据国家税费法规确定承担主体。若双方当事人对税费的支付做出约定后,又因宏观政策调控而发生税费增减的,除当事人协商一致外,增减部分仍应按国家税费法规确定承担主体。双方不能达成一致意见的,人民法院不宜直接对合同予以适当调整或判决解除合同,双方仍应履行合同义务。

总之,房屋买卖并不是像一般的商品买卖那样简单,它是一个系统工程。在买卖房屋过程中,不仅涉及到合同的合理确定,要对合同条款仔细研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易双方买卖的动机和实力,了解相关的法律条款,避免在法律已经明确的问题上犯常规性的错误。即使在发生房屋买卖合同纠纷,我们也要保持镇定。

[参考合同] 个人家具买卖合同(篇七)


现如今,你能在绝大多数的地方见到合同的存在,签订的合同要选择双方满意并且合适的。只有在签署好属于你的合同范本之后,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《[参考合同] 个人家具买卖合同(篇七)》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

甲方(卖方):

乙方(买方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经买卖双方协商一致,订立本合同书。

第一条家具基本情况及交货时间

第二条质量标准:每件红木家具应符合B2385—20新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树种名称、产品标识和实际用材,且不低于样品同等质量。

第三条验收方法:按照红木家具的有关行业标准(如无行业标准则按厂家标准验收),因本合同中的红木家具为手工制作,所供货物难免有差异存在,因此验收时按实际到场货物为准。

第四条付款方式:乙方应在签约时支付全部价款的10%计74530元的定金,余款670770元应在乙方验货完毕甲方交货时付清。买方违约退货的,无权要求返还定金;卖方违约不能交货的,应双倍返还定金。

第五条交货及验收:

1、买方自提

2、卖方送货 交货时间:________年____月____日交货地点:____省____市大联文祥工业区

1、买方自提:乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

2、卖方送货:甲方负责将货物运到乙方指定地点,运费由乙方承担,经乙方验货合格签收后立即付款,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

第六条定做商品图纸由买方提供卖方按图加工制造。买方自定规格的商品,买方于________年____月____日前将图纸一式两份交付卖方,卖方审定认可以后,签名(盖章)后,将其中一份交还买方保留。

第七条三包:对于家具的质量问题,应按照《家具产品修理、更换、退货责任规定》执行,卖方如做出对买方更有利的责任承诺,按照该承诺执行。

第八条违约责任:

(一)若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的2%向乙方支付违约金。但延迟超过____日的,守约方有权解除合同,支付定金的,可选择适用定金规则。

(二)经国家认可的家具检测机构检测,家具的有害物质限量不符合国家有关标准的强制性要求的,买方有权无条件退货,并要求卖方赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。

(三)购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在3天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。

(四)乙方如在合同执行中途变更货物的规格及形状的,需征得甲方的同意,在和甲方协商确认变更价款后方可变更,否则承担因此而引起的一切责任。

(五)甲方必须保证按时交货,如不能在约定时间内交货的,需经乙方同意,未经乙方同意擅自延长供货期的,承担因此引起的全部责任。

(六)因甲方原因导致货物的规格、形状不符合本合同约定时,甲方应进行更换,甲方如提供替代品,其质量等级应等同或高于合同约定的货物,否则不予认可。

(七)乙方应按时支付合同价款,由于乙方原因未能按时支付款项的,甲方交货日期应顺延至付款后

第一天算起。

(八)货物到现场一经乙方验收合格后,乙方不得以任何理由更换,如因乙方原因更换货物,增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。

(九)本合同所订条款任何一方不得擅自变理或修改,如确需修改的,变更方必须与利益相关方签订补充协议,否则造成的一切损失由提出变更方承担。

第九条争议解决方式:本合同下发生的争议,由双方协商或向消费者协会等部门申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向买方人民法院起诉或提交买方仲裁委员会仲裁。

第十条未尽事宜约定:本合同未尽事宜双方协商补充,补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力,与本合同冲突的条款以协议条款为准。

第十一条合同份数、生效与终止:本合同壹式贰份,双方各执壹份,双方签字盖章后生效,履行完毕及款项付清后自动失效。

买方(签章):卖方(签章):

地址:地址:

委托代理人签名:

联系电话:

签订时间:

经办人签名:

联系电话:

[推荐合同] 买卖合同之一


在平时生活当中一般需要使用到合同,签订合同是非常值得重视的一件事。只有签订好你们约定好的计划合同过后,可以更好的方便双方协调及配合。既然如此,你知道我们的合同有哪些内容啊?小编特地为您收集整理“[推荐合同] 买卖合同之一”,仅供您在工作和学习中参考。

买方:(以下简称甲方)____________

卖方:(以下简称乙方)____________

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:

第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:

车号:____________颜色:____________

产地:____________型号:____________

发动机号码:(拓印粘贴)____________

底盘号码:(拓印粘贴)____________

第二条:甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分:

定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金万元,三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。

第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。

第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授权签字人):____________证件号码______________________

乙方(授权签字人):____________证件号码______________________

日期:______年____月____日______年____月____日

【热搜协议】 家具买卖合同(篇五)


在我们的日常生活中经常会接触到合同,签订合同是一件十分有必要的事。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的受到国家法律的保护。那么,您一定在找一些合同范本的资料内容是吧?小编特地为大家精心收集和整理了“【热搜协议】 家具买卖合同(篇五)”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

签订地点:________________________

签订时间:________________________

甲方(卖方):________________乙方(买方):________________

双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。

第一条乙方于________年____月____日在________家具市场________区________号购买甲方以下商品:

第二条三包有效期一年,详见鲁质技监质发[]27号文。

第三条定货时,收取货款总额%的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还。),余款提货或送货时付清。

第四条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

第五条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,并由甲方开具发票,同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。

第六条送货时间:________年____月____日

地址:________________________________

第七条若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的%向乙方支付违约金。

第八条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

第九条其他约定事项:

第十条甲乙双方发生争议,应协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第( )项处理。

1.提交仲裁委员会仲裁;( )

2.依法向人民法院提起诉讼。( )

第十一条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方:________________(盖章)乙方:________________(签字)

经办人:________________身份证号:________________

联系电话:________________联系电话:________________

________年____月____日________年____月____日

协议收藏: 买卖合同购销合同范文


合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,签订合同也是一个非常有必要的行为。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么你知道合同都有哪些内容呢?小编收集并整理了“协议收藏: 买卖合同购销合同范文”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

甲方(买方):乙方(卖方):

经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方采购相关事项,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方签订如下合同,以供信守:

1、供货设备(产品)名称、品牌、型号规格、数量、单价、总价:___________________________________________

2、设备的交付

乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备。

3、设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术、质量标准的基础上,根据合同约定的相关标准、要求进行验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4、付款方式

甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,余款10%作为质保金,满1年后日内一次性无息付清保修扣款后余额。

5、伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应提供下列服务:

5.2.1设备的现场安装和调试提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

5.2.2乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内更换零配件及工时费。

6.3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.4保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的`优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7、违约条款

7.1如经国家食品药品监督管理局或相关部门检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2合同签订后,任何一方违反协议约定义务或者法定义务的,均应向对方承担违约责任,除如下特别约定外,违约为赔偿对方因此造成的损失;另违约方还应赔偿守约方因维权导致的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费在内的全部损失。如下为特别约定:

7.2.1乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的,甲方有权拒收设备,乙方应继续交付符合约定的设备,延期交货的,每日承担违约金为元;若逾期日未交付的,甲方有权选择解除合同,乙方无权请求返还履约保证金或者向甲方支付合同价款20%的违约金。乙方没有按照法定或者约定要求保养保障设备正常使用,每耽误一日向甲方承担违约金元,耽误超过五日,甲方有权选择第三方维保,所造成的费用乙方向甲方按照130%标准承担。

7.3.2甲方无正当理由拒收设备,甲方向乙方偿付合同款总价百分之十的违约金。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7.4乙方应保证所提供的设备不存在任何质量上的瑕疵,如因此造成甲方损失的,应赔偿甲方损失2倍的违约金。

8.争议的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均可向地有管辖权的人民法院起诉。

9.合同生效

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2本合同一式____份,以中文书就,甲方执份、乙方___份,具有相同的法律效应。

10.合同附件

10.1合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

10.2配置清单设备的配置清单

10.3技术标准投标文件的技术响应设备技术说明

11.特别约定_______________________________________________________________________

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

(签字按手印)(签字按手印)

授权委托人:授权委托人:

(签字按手印)(签字按手印)

联系电话:联系电话:

地址:地址:

日期:年月日日期:年月日

【热搜协议】 买卖合同(经典版)


我们平时在进行交易的过程中一般需要使用合同,签订双方满意的合同是非常有必要的。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?小编特地为您收集整理“【热搜协议】 买卖合同(经典版)”,但愿对您的学习工作带来帮助。同时我们提供2022最新专题供您学习:买卖合同

原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。

委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。

委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。

被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。

原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。

经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。

以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。

本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 员 谷丽云

今日协议: 钢材买卖合同篇二


在交易过程中一般都需要使用到合同,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。签署好了对于双方都非常重要的合同后,可以更好的规范双方的权利义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?小编特地为大家精心收集和整理了“今日协议: 钢材买卖合同篇二”,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着平等互利互惠的原则,就双方采购钢材事项达成如下合同条款:

一、甲方工程的名称及地点:

二、交易方式:

1、在本合同有效期内,甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定,甲方项目部指定收料人及对帐人为 ,联系电话 。

2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量,乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内(直径28以上钢材需提前30天报供货计划),将所需钢材送到指定地点,如乙方原因造成供货延误,乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

3、乙方将钢材送达工地后,甲方收料人应当场清点数量,核对规格、品名,核实后在乙方的送货单上签名,该单作为乙方与甲方的结算凭证。

四、钢材的计量方式:螺纹钢按理论重量计算;9米定尺。线材按电子磅计量,磅差不得超过每吨3公斤。

五、交(提)货地点、方式:每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点,由乙方负责送货到达。乙方配送部 ,手机: ,传真 : ,乙方核对人: ,手机 。

六、质量要求、技术标准:乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的钢材,并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证,甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下: ,若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地,向甲方支付20xx元/次的违约金,并应在接到甲方供货通知当天告知甲方,经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

七、验收标准和方式:甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测,检测合格后方可使用,若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格,甲方应在收到检测报告三天内通知乙方,乙方确认检测报告后无条件负责退回货物,并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品,并承担退货相关费用(装卸费用由乙方承担),若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的,则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量,乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测,乙方均需确保材料质量符合国家标准。

八、结算及付款方式:

1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天,甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章,该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

2、乙方把结算清单送达工地,甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

3、付款方式为: 每次付款前,乙方均应提供国家统一完税发票,同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致,否则甲方有权拒绝付款。

九、其他约定事项;若到钢材到甲方工地时间为05:00到20:00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货,若甲方原因不能在5小时内安排卸货的,向乙方支付误工费1000元/日,若钢材到甲方工地时间为20:00到05:00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货,若甲方原因不能在10小时内安排卸货的,向乙方支付误工费1000元/日。

十、签订合同的任何一方违约不履行合同,应负违约责任。因本合同发生纠纷,任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

甲方:乙方:日期: