76范文网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 合同范本 > 导航

【实用协议】 u盘买卖合同范本(篇七)

发表时间:2022-07-19

买卖合同范本。

在日常生活中我们常常会使用到合同,在签订合同之前要先经过双方的协商。用心签署好合同范本,在接下来的一段时间里,可以更好的保障我们的合法权益。所以,想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“【实用协议】 u盘买卖合同范本(篇七)”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

u盘买卖合同

甲方:(以下简称甲方)WWw.fW76.CoM

乙方:以下简称乙方)

甲方委托乙方设计制作。遵照平等互利的原则,经友好协商,双方达成协议如下:

一、设计及规格要求:

1、乙方根据甲方提出的设计要求进行样品设计。

2、U盘外观为金属外壳折叠式。

3、容量为16G。

二、版权保护声明

文字、LOGO、相关标识等基础素材由甲方提供,乙方不承担相关版权及校对责任,如存在版权争议由甲方负责解释和处理解决。

本协议完全履行后,设计方案的版权归甲方所有,甲方拥有最终处理权。乙方不得另行使用。

三、产品具体要求及价格:

1、外包装为金属盒制,外观激光雕刻LOGO及甲方提供的相关文字标识。

2、U盘

成品尺寸:

数 量:

单 价:

小 计:元

3、附件

总计:元

四、制作周期及质保时间:

1、乙方设计文稿须经甲方审定签字,经甲方确认后的样图乙方不得擅自修改,数码打样经甲方签字后方可投入批量生产。

2、乙方在签订合同后成品于七个工作内日内完成。

3、乙方应确保本产品符合国家相关产品质量标准和安全标准。若出现质量问题,乙方应承担相应保修责任。

五、付款时间及支付方式:

1、支付方式:制作费为一次性转账支付。

2、 支付时间:签署合同后,甲方给付制作费人民币元(大写金额:)。

六、违约责任:

1、合同签订后,双方应全面履行,如有违约依照《中华人民共和国合同法》处理。

2、乙方的设计不符合甲方要求,乙方需重新根据甲方要求进行设计,直至最终获甲方认可方能投入生产,所需费用由乙方自行负担。

3、乙方未能按协议要求按时完成成品制作,每延误一天乙方需向甲方赔偿总费用的千分之一。

4、甲方如未按合同时间付款,每延误一天乙方有权向甲方收取总费用千分

之一的滞纳金。因甲方责任所造成的经济损失由甲方自行负责。

七、本协议如有未尽事宜,双方协商解决,如有争议请北京仲裁委员会仲裁解决。

八、本协议共2页,一式二份,甲乙方各一份,经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表签字: 代表签字:

签订时间:20xx年 月 日 签订时间:20xx年 月 日

fw76.coM相关文章推荐

【实用合同】 设备买卖合同精选


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。唯有在非常重要的合同范本签订好之后,可以更好的为日后解决争议提供依据。值得推荐的合同模板你收集了吗?小编特地为大家精心收集和整理了“【实用合同】 设备买卖合同精选”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:山东博瑞重型机械有限公司

乙方:泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司

一、名称:56 0塔吊起重机4台,金额合计2xx年。

二、包装标准,包装物的供应与回收:裸装。

三、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:见发货清单。

四、塔吊的所有权自乙方付清货款起转移,但乙方未履行支付价款义务的,塔吊属甲方所有。

五、交(提)货方式、地点:甲方代办托运,乙方负责卸车及卸车费用。

六、运输方式及到达费用负担:汽车运输,总价格内含运费,乙方负责卸车费用。

七、检验标准、方法、地点及期限:根据甲方提供的发货清单现场进行验收。

八、成套设备的安装与调试:甲方派壹名技术人员指导调试,乙方负责组织实施安装及吊车费用。乙方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具。

九、结算方式、时间及地点:货物到达后,乙方全部货款付清后方可进工地卸车,如货到因乙方的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由乙方负责。

十、本合同解除的条件:保修期满。

十一、违约责任:双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。

十二、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:

(一)提交_当地_仲裁委员会;

(二)依法向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、其他约定事项:本合同一式三份,本合同未经甲方同意,私自改动原合同文本条款,一律无效,若有改动,改动处必须有甲方盖章方可生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托受理人:

年 月 日

【热搜协议】 买卖合同(篇二)


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?小编为此仔细地整理了以下内容《【热搜协议】 买卖合同(篇二)》,仅供参考,欢迎大家阅读。

合同编号:00238 签订地点:重庆

卖方: (以下简称甲方)

买方: (以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商,就毛纱销售等相关事项达成一致,签订以下条款以兹共同遵守:

第一条:服装名称、材质、规格、数量、重量,单价、金额:

第二条:质量要求:

按照国家标准执行。后按客户需求增加具体约定。

第三条:货款支付:

乙方应于 年 月 日前向甲方交付付款 10万 元;生产完毕后,乙方支付货款,甲方发货。

乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;

乙方中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的 2 %违约金。乙方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之三计算,向甲方支付逾期付款的违约金。

第四条:交货方式:

1、第一种:运输方式采用乙方自提的方式,运输、保险及其他相关费用由 乙方 承担。

第二种:甲方代为办理运输事宜,货交承运人,运输、保险及其他相关费用由乙方承担。(没有办理保险或其他手续就可以只写运输费用,不要写交货地点)

2、毛纱的交(提)货期:

/6/30 。

3、乙方未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算违约金。

4、甲方按要求送货到指定地点,乙方拒绝接收货物,应承担因此给甲方造成的损失。

5、甲方因不可抗力而导致迟延交货,甲方得以免责。

第五条 包装条款: 。(根据客户要求填写)

第六条 验收条款:

甲方货到时,乙方应对货物的外观质量和包装进行检验;乙方对甲方服装质量提出异议期限为5天,从货到之日起算。

乙方应对甲方服装的质量异议提出详细书面说明,异议期满乙方未提出任何异议则视为验收合格;验收若发生争议,由重庆市纤维检验机构检验。

第七条 争议解决办法条款

因本合同引起的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。

第八条 其他:

本合同自双方签字盖章后生效,合同传真件与原件具有同等效力。

甲方:

乙方:

时间:

时间

月度协议精选: 车辆买卖合同


在交易过程中一般都需要使用到合同,签订好劳动合同是需要多加重视的。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的受到国家法律的保护。只不过,您又知不知道不同类型合同该如何写呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《月度协议精选: 车辆买卖合同》,供您参考,希望能够帮助到大家。

卖方:(以下简称甲方)买方:(以下简称乙方)甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:

第一条:乙方购买甲方所有的机动车一辆:

车号:冀JDxx23

颜色:红色

型号:路宝

发动机号码:3xx2661

车架号码:LKxxx04774

第二条:乙方向甲方支付车款人民币万元。

第三条:甲方应交付给已方该车的证件全部真实

第四条:甲方交付乙方车辆后同时签订买卖协议,此后车辆所发生的一切交通事故及违章等等均由乙方负全部责任,甲方概不负责。

第五条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方:乙方:

住址:住址:

证件号码:证件号码:年月日年月日

证明人签字:

协议收藏: 买卖合同购销合同范文


合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,签订合同也是一个非常有必要的行为。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么你知道合同都有哪些内容呢?小编收集并整理了“协议收藏: 买卖合同购销合同范文”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

甲方(买方):乙方(卖方):

经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方采购相关事项,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方签订如下合同,以供信守:

1、供货设备(产品)名称、品牌、型号规格、数量、单价、总价:___________________________________________

2、设备的交付

乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备。

3、设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术、质量标准的基础上,根据合同约定的相关标准、要求进行验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4、付款方式

甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,余款10%作为质保金,满1年后日内一次性无息付清保修扣款后余额。

5、伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应提供下列服务:

5.2.1设备的现场安装和调试提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

5.2.2乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内更换零配件及工时费。

6.3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.4保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的`优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7、违约条款

7.1如经国家食品药品监督管理局或相关部门检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2合同签订后,任何一方违反协议约定义务或者法定义务的,均应向对方承担违约责任,除如下特别约定外,违约为赔偿对方因此造成的损失;另违约方还应赔偿守约方因维权导致的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费在内的全部损失。如下为特别约定:

7.2.1乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的,甲方有权拒收设备,乙方应继续交付符合约定的设备,延期交货的,每日承担违约金为元;若逾期日未交付的,甲方有权选择解除合同,乙方无权请求返还履约保证金或者向甲方支付合同价款20%的违约金。乙方没有按照法定或者约定要求保养保障设备正常使用,每耽误一日向甲方承担违约金元,耽误超过五日,甲方有权选择第三方维保,所造成的费用乙方向甲方按照130%标准承担。

7.3.2甲方无正当理由拒收设备,甲方向乙方偿付合同款总价百分之十的违约金。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7.4乙方应保证所提供的设备不存在任何质量上的瑕疵,如因此造成甲方损失的,应赔偿甲方损失2倍的违约金。

8.争议的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均可向地有管辖权的人民法院起诉。

9.合同生效

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2本合同一式____份,以中文书就,甲方执份、乙方___份,具有相同的法律效应。

10.合同附件

10.1合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

10.2配置清单设备的配置清单

10.3技术标准投标文件的技术响应设备技术说明

11.特别约定_______________________________________________________________________

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

(签字按手印)(签字按手印)

授权委托人:授权委托人:

(签字按手印)(签字按手印)

联系电话:联系电话:

地址:地址:

日期:年月日日期:年月日

[参考合同] 个人家具买卖合同(篇七)


现如今,你能在绝大多数的地方见到合同的存在,签订的合同要选择双方满意并且合适的。只有在签署好属于你的合同范本之后,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《[参考合同] 个人家具买卖合同(篇七)》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

甲方(卖方):

乙方(买方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经买卖双方协商一致,订立本合同书。

第一条家具基本情况及交货时间

第二条质量标准:每件红木家具应符合B2385—20新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树种名称、产品标识和实际用材,且不低于样品同等质量。

第三条验收方法:按照红木家具的有关行业标准(如无行业标准则按厂家标准验收),因本合同中的红木家具为手工制作,所供货物难免有差异存在,因此验收时按实际到场货物为准。

第四条付款方式:乙方应在签约时支付全部价款的10%计74530元的定金,余款670770元应在乙方验货完毕甲方交货时付清。买方违约退货的,无权要求返还定金;卖方违约不能交货的,应双倍返还定金。

第五条交货及验收:

1、买方自提

2、卖方送货 交货时间:________年____月____日交货地点:____省____市大联文祥工业区

1、买方自提:乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

2、卖方送货:甲方负责将货物运到乙方指定地点,运费由乙方承担,经乙方验货合格签收后立即付款,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

第六条定做商品图纸由买方提供卖方按图加工制造。买方自定规格的商品,买方于________年____月____日前将图纸一式两份交付卖方,卖方审定认可以后,签名(盖章)后,将其中一份交还买方保留。

第七条三包:对于家具的质量问题,应按照《家具产品修理、更换、退货责任规定》执行,卖方如做出对买方更有利的责任承诺,按照该承诺执行。

第八条违约责任:

(一)若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的2%向乙方支付违约金。但延迟超过____日的,守约方有权解除合同,支付定金的,可选择适用定金规则。

(二)经国家认可的家具检测机构检测,家具的有害物质限量不符合国家有关标准的强制性要求的,买方有权无条件退货,并要求卖方赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。

(三)购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在3天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。

(四)乙方如在合同执行中途变更货物的规格及形状的,需征得甲方的同意,在和甲方协商确认变更价款后方可变更,否则承担因此而引起的一切责任。

(五)甲方必须保证按时交货,如不能在约定时间内交货的,需经乙方同意,未经乙方同意擅自延长供货期的,承担因此引起的全部责任。

(六)因甲方原因导致货物的规格、形状不符合本合同约定时,甲方应进行更换,甲方如提供替代品,其质量等级应等同或高于合同约定的货物,否则不予认可。

(七)乙方应按时支付合同价款,由于乙方原因未能按时支付款项的,甲方交货日期应顺延至付款后

第一天算起。

(八)货物到现场一经乙方验收合格后,乙方不得以任何理由更换,如因乙方原因更换货物,增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。

(九)本合同所订条款任何一方不得擅自变理或修改,如确需修改的,变更方必须与利益相关方签订补充协议,否则造成的一切损失由提出变更方承担。

第九条争议解决方式:本合同下发生的争议,由双方协商或向消费者协会等部门申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向买方人民法院起诉或提交买方仲裁委员会仲裁。

第十条未尽事宜约定:本合同未尽事宜双方协商补充,补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力,与本合同冲突的条款以协议条款为准。

第十一条合同份数、生效与终止:本合同壹式贰份,双方各执壹份,双方签字盖章后生效,履行完毕及款项付清后自动失效。

买方(签章):卖方(签章):

地址:地址:

委托代理人签名:

联系电话:

签订时间:

经办人签名:

联系电话:

协议范本: 商品房买卖合同解释(二)模板


我们的国家发展的很快,合同也越来越重要了,作为一个协议,我们有必要好好了解一番。必须要签订好对我们有重大意义的合同了,可以更好的方便双方协调及配合。所以,你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“协议范本: 商品房买卖合同解释(二)模板”,仅供参考,希望能为您提供参考!

出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。

本条是关于商品房预售合同效力和补办商品房预售许可证明对合同效力影响的解释。

所谓合同的效力又称合同的法律效力,是指已经成立的合同在当事人之间产生的法律拘束力,即法律以其强制力使合同当事人按其相互之间确立的合同内容履行义务、实现权利的效力。人民法院审理商品房预售合同纠纷案件的首要问题就是要正确认定合同的效力,这是正确作出判决的前提。

理解本条解释中商品房预售合同的效力问题,首先必须要区别《城市房地产管理法》第44条第1款规定的商品房预售条件与该条第2款规定的预售合同登记备案的不同意义。

在《合同法》颁布实施以前,法律、法规所规定的批准、登记,是对合同成立要件的要求,还是对合同生效要件的要求,一直是学术界和司法实务界争论的难题。大致有三种观点:

第一种观点认为,批准、登记等都是对生效要件的规定,如果不符合这些规定,合同虽然成立,但是不能发生效力。

第二种观点认为,批准、登记等是合同成立的特别形式要件,需要批准、登记的合同一概被视为要式合同,没有批准、登记的合同,根本就未成立,更谈不上合同能否生效的问题。

第三种观点认为,法律对合同形式要件的规定是属于合同成立或生效要件问题,应当区分不同性质的合同而作出结论。对此,人民法院基本上是将批准、登记等作为合同的有效条件,没有办理批准、登记等手续的合同,大多被认定为无效。

《合同法》生效实施以后,根据该法第44条第2款的规定,最高人民法院在《关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释(一)》第9条规定:

依照《合同法》第44条第2款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准手续,或者办理批准、登记等手续才生效的,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续,但未规定登记后生效的,当事人未办理登记手续不影响合同的效力,合同标的物所有权及其他物权不能转移。

这一司法解释是在区分合同的成立与不成立、生效与未生效、有效与无效三对概念的基础上,表明对批准、登记等手续对合同效力影响方面的态度的。具体而言,它包括三层意思:

第一,批准、登记等不是合同的成立要件。因为合意是构成真正交易的精神事件,合同是当事人合意的结果,是合同自由原则的体现,因此,只要当事人根据《合同法》所规定的要约和承诺的规则就合同的主要条款达成一致,或者符合《合同法》第37条所规定的情形,该合同即告成立。至于非主要条款的欠缺,则可以通过适用法律补缺性规定来弥补。批准、登记等手续都是当事人合意以外的因素,不属于合同成立要件的范畴,而属于效力评价的领域。所以合同成立与否,不应受批准登记等要件的影响。

第二,批准、登记并非一概是合同的有效要件。合同是否有效,取决于国家的价值判断,体现了国家对意思自治的合理干预,其判断的依据只能是法律、行政法规对合同无效的明确规定。而法律、行政法规对批准、登记等要件的规定并不都属于强制性规范,因此不能绝对化地以批准或者登记来判定合同是否有效。要区分作为合同行为生效要件的批准、登记和合同标的物发生物权变动时的公示登记所具有的不同法律性质和效力。

即只有法律和行政法规明确规定批准、登记是合同生效的条件,批准、登记才是生效条件,如果登记是合同一方当事人应当履行的具有物权变动公示性质的义务,未履行该项义务仅仅不发生物权变动的效力,而不影响合同本身的效力,那么,登记这个条件就不是合同生效的条件。因此,《城市房地产管理法》第44条第2款规定的合同登记备案并不是合同是否有效的法律条件,如同买卖房屋应当办理过户登记的规定,也不是买卖合同生效的条件。

第三,批准、登记仅仅是合同生效的要件。生效是与不生效相对应的概念,而不是与无效相对应的概念,不生效不等于无效,人民法院应当认识到合同的生效与不生效,都是以合同成立作为前提的,如果合同根本不成立,则根本谈不上生效的问题,更谈不上有效和无效的问题。

关于合同的生效时间,一般而言,依法成立的合同,自成立时生效,只有两个例外或特殊的情况:

一是附条件或附期限的合同,自条件成就或期限届至时生效;二是法律、行政法规规定应当经过批准、登记手续生效的,则自批准、登记时生效。

在后面一种情况中,虽然因未办理批准或者登记得手续而导致合同未生效,但是,诸如违约责任、、解决争议的方式等条款,按照《合同法》的相关规定,应当认为是有效的约定,是生效的。

为什么规定商品房预售许可证是商品房预售合同的条件,这是因为预售合同订立时,买卖的房屋尚在建设之中,房屋的所有权还没有经登记设立,为了维护交易的秩序,保护消费者的利益,防止国家在国有土地上的利益受到非法侵害,损害国家利益,所以,国家对商品房预售行为有特殊的要求和规定,建立了商品房预售的行政许可制度。

审查商品房预售合同的效力注意要把握以下两点:首先要适用法律对普通民事合同的规定,要依据《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》和《合同法》的一般规定。

《民法通则》第55条规定:民事法律行为应当具备下列条件:

(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律和社会公共利益。《合同法》第三章专门规定了合同的效力问题,包括合同的生效时间、附条件的合同、附期限的合同、效力待定合同、表见代理合同、无效合同、可撤销合同等。对于无效合同,该法第52条规定:有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

【实用协议】 采购合同范本


我们的国家发展的很快,合同也越来越重要了,在签订合同之前要先经过双方的协商。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后,可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。只不过您可能不知道和合同的一些具体步骤吧?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“【实用协议】 采购合同范本”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

水泥采购合同

采购方(甲方): 合同编号:

供应方(乙方): 签订地点:

工程名称: 签订时间: 20xx年6月 8日

注:材料名称要填写普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。上表中材料数量为暂定数量,最终结算

数量以施工中采购方确认的实际进场数量为准。

第二条、质量标准:供应方供应的水泥其质量必须符合现行国家标准的要求。各项技术性能指标经营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验必须合乎国标要求。

第三条、通知送货方式:采购方以电话的方式通知供应方送货时间和数量。

第四条、交(提)货方式、地点:供应方负责送货至采购方工地,卸至采购方指定的卸货地点,并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

第五条、合理损耗标准及计算方法:袋装水泥不得有破包。

第六条、技术文件要求:供应方应向采购方提供该批货物3天、和28天强度检验报告。

第七条、验收标准、方法、地点及期限:

1、数量验收:采购方在卸货地点以计袋的方式进行数量验收,并保证货随到随验。采购方可随时任意取20袋进行数量抽检,每袋水泥净含量50公斤,且不得少于标志质量的 3 ‰ ;若抽检重量不够,必须等比例补齐所有已供数量的差额。

2、质量验收:采购方及时按规定取样送营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验 进行检测,各项性能指标符合国标的要求视为最终合格。

第八条、结算方式及期限:

1、按实际收到的合格水泥数量结算价款,每月25号结算一次,次月7号支付货款的 100 %, 供应方不按照本合同第六条之约定提供强度检验报告,则采购方可以不支付本批次款项。采购方按照本合同第七条规定进行质量检测,如检测达不到国家标准,则采购方可以不支付本批次款项。

2、供应方按工程所在地税务管理部门规定开具合法有效的发票,采购方见发票付款。发票开具及税金缴纳事宜按工程当地税收管理政策执

行。如因供应方发票开具不及时而影响供应方回收工程款及给采购方造成的损失,责任由供应方承担。如供应方向采购方出具虚发票,除按规定要求和时间

及时更换外,并根据发票金额处以5000~10000元/次的罚款;若供应方不能及时更换合法有效发票,供应方向采购方上交与发票等额的罚款,全部责任由供应方承担。

3、材料进场后立即验收入库,每月25号双方对帐,材料供完后15天内双方把帐对清,供应方不按月对帐或材料供完后逾期不对帐,采购方将不再予以结帐,以采购方的帐目为准,一切后果由供应方承担。

第九条、本合同解除的条件:

1、 若供应方不能保质保量及时供应,采购方有权终止该合同。

2、 发生其它双方无法协商解决的问题时。

第十条、违约责任:

1、采购方检验不合格,供应方应及时将货物运出工地,采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货,影响采购方工程施工,给采购方造成经济损失,供应方负责全额赔偿和承担责任。

2、违约方承担违约责任和所带来的损失 。

第十一条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向采购方注册所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条、合同份数:本合同共五份,采购方四份,供应方一份。

第十三条、其他约定事项:

1、供应方承诺在该工程施工期间,不得调价。合同单价包含材料费、运费及卸车费。

2、根据采购方物资管理规定,项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上(项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员)签字方可作为结算依据,其他任何证明不作为结算和付款的依据。

3、双方商定,供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方,此种转让对采购方不发生任何法律效力。

4、采购方项目经理为采购方驻工地代表,履行合同约定的职责,但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。

5、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的,供应方应予以充分的谅解。

采购方(章):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 供应方(章): XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXX分公司

法人代表: 法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

电话:XXXXXXXXXXXXX 电话:

地 址:XXXXXXXX 地 址:

今日协议: 钢材买卖合同篇二


在交易过程中一般都需要使用到合同,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。签署好了对于双方都非常重要的合同后,可以更好的规范双方的权利义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?小编特地为大家精心收集和整理了“今日协议: 钢材买卖合同篇二”,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着平等互利互惠的原则,就双方采购钢材事项达成如下合同条款:

一、甲方工程的名称及地点:

二、交易方式:

1、在本合同有效期内,甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定,甲方项目部指定收料人及对帐人为 ,联系电话 。

2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量,乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内(直径28以上钢材需提前30天报供货计划),将所需钢材送到指定地点,如乙方原因造成供货延误,乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

3、乙方将钢材送达工地后,甲方收料人应当场清点数量,核对规格、品名,核实后在乙方的送货单上签名,该单作为乙方与甲方的结算凭证。

四、钢材的计量方式:螺纹钢按理论重量计算;9米定尺。线材按电子磅计量,磅差不得超过每吨3公斤。

五、交(提)货地点、方式:每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点,由乙方负责送货到达。乙方配送部 ,手机: ,传真 : ,乙方核对人: ,手机 。

六、质量要求、技术标准:乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的钢材,并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证,甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下: ,若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地,向甲方支付20xx元/次的违约金,并应在接到甲方供货通知当天告知甲方,经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

七、验收标准和方式:甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测,检测合格后方可使用,若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格,甲方应在收到检测报告三天内通知乙方,乙方确认检测报告后无条件负责退回货物,并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品,并承担退货相关费用(装卸费用由乙方承担),若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的,则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量,乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测,乙方均需确保材料质量符合国家标准。

八、结算及付款方式:

1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天,甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章,该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

2、乙方把结算清单送达工地,甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

3、付款方式为: 每次付款前,乙方均应提供国家统一完税发票,同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致,否则甲方有权拒绝付款。

九、其他约定事项;若到钢材到甲方工地时间为05:00到20:00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货,若甲方原因不能在5小时内安排卸货的,向乙方支付误工费1000元/日,若钢材到甲方工地时间为20:00到05:00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货,若甲方原因不能在10小时内安排卸货的,向乙方支付误工费1000元/日。

十、签订合同的任何一方违约不履行合同,应负违约责任。因本合同发生纠纷,任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

甲方:乙方:日期:

【热搜协议】 买卖合同(经典版)


我们平时在进行交易的过程中一般需要使用合同,签订双方满意的合同是非常有必要的。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?小编特地为您收集整理“【热搜协议】 买卖合同(经典版)”,但愿对您的学习工作带来帮助。同时我们提供2022最新专题供您学习:买卖合同

原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。

委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。

委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。

被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。

原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。

经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。

以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。

本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 员 谷丽云

今日协议: 材料买卖合同篇一


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,一份合适的合同能够起到非常重要的作用。签署好了对于双方都非常重要的合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“今日协议: 材料买卖合同篇一”,仅供您在工作和学习中参考。

买受人(甲方):项目名称:

出卖人(乙方):签订时间:20xx年月日

第一条、标的、数量、价格及交(提)货时间

产品名称

规格型号

数量

单位

单价(元)

金额(元)

挖掘机

320

39

台班

3200

124800

铲车

50

77

台班

1200

92400

渣土车

合计金额(小写)

(大写)

备注:以实际到货数量结算。

第二条、验收标准及异议:产品符合相关标准,如有异议,货到24小时内以书面形式提出。

第三条、售后服务:

第四条、乙方(提)货方式、地点:按双方约定的时间到甲方工地。

第五条、运输方式及费用:汽车运输,整车运费由乙方承但。

第六条、结算方式、时间及地点:

第七条、标的物所有权自买方收到产品起转移,但甲方未履行支付货款义务的,标的物属于乙方所有。

第八条、其它承诺:无

第九条、本合同解除的条件:货款结清后,合同自动解除。

第十条、违约责任:如不按时结款,每天支付全部货款的5‰的违约金。

第十一条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行行政管理部门调解,协商或调解不成的,依法向

人民法院及上级法院起诉。

第十二条、本合同自双方法人或委托代表签字盖章之日起生效。

第十三条、其它约定事宜:双方友好协商解决。

甲方(章)

法定代表人:

委托代表人:

电话:

开户银行及账号:

乙方(章)

法定代表人:

委托代表人:

电话:

开户银行及账号: