班组施工合同范本集锦7篇。

用通俗的话来说，合同是我们签署的一份协议，保障自己的协议，签订好劳动合同是需要多加重视的。必须要做好具有重大意义的合同签署了，可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。一份规范的合同应该是怎样的呢？小编为此仔细地整理了以下内容《班组施工合同范本集锦7篇》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

班组施工合同范本 篇1

尊敬的审判长、审判员：

受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。

关于《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托江苏某建设集团有限公司深圳分公司负责该工程款所有款项的收取，因此，所有收款信息只有江苏某建设集团有限公司深圳分公司才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对支付款项。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对支付款的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。

第二、扣除款项对于上诉人而言，首先是应收工程款，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求扣除。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托江苏某建设集团有限公司深圳分公司负责该工程所有款项的收取，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知江苏某建设集团有限公司深圳分公司就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。

1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。而在确认表中，黄某在确认人处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的江苏某建设集团有限公司名称并没有在确认人处。因此，黄某以其个人名义在确认人处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。

黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。

例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时，就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先，黄某表明了委托代理人的身份，在委托代理人处签字，其次，上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限，黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

但值得注意的是，黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为，《网架钢结构制作安装合同》本

身并没有授予黄某任何权利。一审认为在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中，确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人，故其行为应视为代表某公司做出的，显然是错误的。

2、支付款及扣除款项的确认既不属于洽谈业务过程中的事务，也不属于进行合同的商谈，在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下，更不属于本工程业务、施工管理等相关事项。

综上，黄某超越代理权限，擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》，属于无权代理行为，且被上诉人也明知黄某属于无权代理，事后上诉人不知情，也从未追认，因此，该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效，不应据此扣除工程款。

二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署，其签署行为无效，不能证明确认表的真实性和合法性。

根据《建设工程监理规范(GB50319-20xx)》3.2.6的规定，监理员应履行以下职责：1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;6做好监理日记和有关的监理记录。上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况，项目监理员应当在业主委托范围内开展工作，本案中，也没有任何证据

证明该监理员获得了业主的相应授权。

该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9条的规定，未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。根据施工合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据合同第一条第3款的约定铝塑板施工属于上诉人的施工范围。因此，满铺施工平台的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中，而铝塑板施工的工程量应只计量上诉人的施工量，而该监理员却不顾自己的职责，超越自己的权限，对不符合施工合同的工程量，随意乱计，其行为因违法而无效。

三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》，并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项，且扣除这些款项明显违背合同约定。

第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除，没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对塔吊费、电费、满铺施工平台、铝塑板施工费、清理费这些项目的费用的统计数字，而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的，因此不能证明被上诉人有权扣除，这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体，因此，不能证明应该从上诉人处扣除。

第三、确认表中的塔吊费、电费、满铺施工平台、铝塑板施工费、清理费共计408991.2元，金额巨大，但没有任何原始凭证相佐证，就如被上诉人要求上诉人承担的维修费，尚且还有结算单、发票相佐证，而此处却单纯几个数字，其真实性显然无法令人相信。

第四、根据合同第2.1条的约定，本合同是包死价，因此，双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第8项的约定，被上诉人应搭建脚手架并承担费用，根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求，脚手架搭建必须满铺，就是所谓的满铺施工平台。因此该费用应该由被上诉人承担，在没有任何合同进行变更的情况下，被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额，显然违背了包死价的约定。

同理，铝塑板施工根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围，包括在工程总价里，根据被上诉人自己提交的证据，被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的，在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下，擅自扣取相应费用不但与合同相悖，而且违背了公平原则。

关于维修义务及维修款的意见

一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的质量保修范围。

根据一审查明的事实，上诉人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上诉人在20xx年7月15日前即已投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称解释)第十三条的规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此从20xx年4月

8日开始，工程进入保修期，即使认可被上诉人在20xx年7月19日曾发函，上诉人也只应承担质量保修的义务

二、上诉人积极履行了保修义务。

根据被上诉人提交的证据18，上诉人已经明确答复被上诉人，上诉人于7月13日派人进行屋面维修，在商讨解决方案过程中，因陵水县第一届体育运动会于7月16日开幕(证据17的内容)，因此，被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻，以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议，应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

三、被上诉人不顾上诉人的反对，将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修，属于违法无效的行为，其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

被上诉人分包的工程是专业工程，属于专业分包，在被上诉人提交的证据11、12里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修，被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质，更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质，就将维修工程承包给这两个班组擅自施工，根据解释第一条承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的应认定合同无效的规定，这一承包行为显属无效。根据解释第四条：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。即使被上诉人已按证据20、21、22所显示的支付了多达276600元费用，依法也应当被收缴，而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

四、即使上诉人需承担保修义务，需要支付因保修产生的费用，根据合同第8条的规定，也应先从质量保修金内扣除，不足部分才由上诉人支付。

关于提供施工图纸和竣工资料的意见

一、依据被上诉人提交的证据14及上诉人提交的证据3，均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据14第10点的内容为：屋顶彩钢板铺设与图纸不符，施工工艺较差。从该内容看，被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的，足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

上诉人提交的证据3，一审已经认可其真实性，上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实，证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人，被上诉人没有对施工图纸组织三方审核，上诉人从未拿到过经审核的施工图纸，也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

依据《合同》第五条双方责任第(一)款第2项内容，明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第2项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

在上诉人向被上诉人交付施工图纸后，被上诉人依照合同约定，本应组织三方对图纸进行审核，但直至今日，被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸，被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工，且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用，证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸，则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核，在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人，上诉人才能履行这一义务，否则，这一义务就是无本之木。

综上，一审判决扣除上诉人应得的工程款408991.2元，判决上诉人向被上诉人支付维修款276600元，判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据，请二审法院依法予以改判。

代理人：

班组施工合同范本 篇2

工程名称：

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务，本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。

第一条：承包范围

甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。

第二条：承包方式及承包内容

承包方式为包工包料，具体承包内容包括：

1、水电施工人工费；

排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线；

万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具；

灯管、电源线。

第三条：承包单价

按总价的，大写：人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。

第四条：工程量结算及付款方式

计算；

，并开具结算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算；

4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%，剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清；

第五条：施工材料及劳动力要求

1、本工程为包工包料，施工所需材料均由乙方自行购买，乙方必须根据本工程合同，采用合格建筑材料，若本工程有指定品牌，乙方必须购买合同指定的品牌；

2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度，合理安排相应数量的水电工人进场施工；

3、乙方的施工进度无法满足施工要求时，必须按项目部的要求加派水电工人进场施工；如遇砼浇筑时，乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。

第六条：双方职责

一、甲方职责：

安全、工期、材料使用、文明施工等方面的.管理。

2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。

3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。

用水、垂直运输机械、外脚手架。

5、提供雨天施工所需的雨衣。

6、按合同约定支付乙方进度款。

食堂及卫生设施。

二、乙方职责：

1、遵守现场纪律和规章制度，上岗人员须持证上岗并佩带工作证；

2、服从甲方施工安排，保证有足够的人力来完成本工程施工任务，不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。

应自备劳保用品（包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等）以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置，费用由乙方承担；

第七条：工程质量要求

（略）

第八条：施工进度要求

责本班组的现场施工组织与各项管理工作，按期保质保量完成施工任务； 不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场，一经发现每次处以日常检查和整改等安全管理工作； 自备水电施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具； 按合同约定组织水电材料进场； 按现场要求做好文明施工及成品保护工作； 负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。

负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除，并及时运至地面指定位置； 工人进场立即到项目部办理登记手续，领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证，其费用由乙方承担，结帐时甲方财务直接扣回； 负责砼施工过程中的护管工作；按现行施工规范及项目部水电施工方案施工； 按现行验收标准，水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员，保证按甲方进度计划组织施工； 晚上必须加班施工至22︰00； 具体进度安排由项目部根据实际情况确定，乙方必须无条件服从。

第九条：施工安全要求及约定

违章作业行为。

。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故，由甲方及责任方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。

第十条：生活设施的使用管理

1、生活设施由甲方统一安排与管理，乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用，非本工地施工人员禁止进驻使用。

2、甲方统一办理食堂，乙方不得私自起炉灶，违者予以罚款。

第十一条：奖罚条款

1、工期奖罚：乙方未能按甲方进度计划完成施工者，每拖延一天，处罚1000元，属于甲方引起的拖延由甲方负责。

2、质量安全奖罚：

1）施工质量未能达到本合同约定的质量标准时，甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚；

2）施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患，甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚，并采取必要的措施来确保整改落实。

成品，凡现场发现损坏施工机具等不良行为者，甲方可给予处罚：

1）由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的，按市场材料价格赔款。

2）甲方交给乙方使用的施工机具，乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者，除责令修理完好外，还给予罚款。

施工机具者，除予罚款外，并视情节移交当地公安机关处理。

半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。

4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者，乙方自行承担受处罚的费用，乙方不得有异议。

处理的事宜，乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工，甲方有权单方终止合同，清理退场，另派施工队伍进场施工，工程款按实际完成量和承包单价的80%结算，余额部分作为另派施工队伍进场费用。

第十二条：其它约定

1、本工程水电施工期间，若发生连续停工超过三个月，如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失，乙方应享受相应的赔偿金；

2、乙方未尽到相应职责，甲方另外派人完成时，所花费用按三倍扣罚，结帐时甲方直接扣回。

3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作，按点工结算，点工单价为100元人民币/工日，每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付，每月点工款按100/%支付，不留余额。

4、由于甲方原因造成乙方损失的，按实际情况以点工补偿，点工补偿数额视具体情况双方协商确定。

第十三条：本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场，并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。

施工人员具体进场时间由甲方另行通知，乙方必须按时进场，水电工程全部完工后一星期内，乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。

第十四条：违约责任

本合同自双方签订之日起生效，甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定，如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约，违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失，并承担法律责任。

第十五条：合同的终止及终止条件

1、双方履行完各自的责任和义务后，本合同自行终止。

2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。

第十六条：未尽事宜

双方在施工过程中另行协商解决。

第十七条：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

签字时间： 年 月 日

签字时间： 年 月 日

班组施工合同范本 篇3

施工班组承包合同

合同编号：ZH—09—00

1发包方：（以下简称：甲方）分包方：施工班组身份证号：（以下简称：乙方）工程名称：酒店客房装饰工程。

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量全管理条例》以及《建设工程安全生产管理条例》等法规，为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、安全生产，文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把客房装饰工程分项承包给乙方施工。在乙方已踏勘现场并弃分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，为确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，签订以下条款共同信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：装饰工程，酒店建筑面积约㎡，共16层，本合同范围包括部分该酒店客房内装饰工程。

4、工程工期；20xx年5月20日至20xx年9月30日。

二、承包方式

采用半包清工方式：

1、包括内容：包单价，包质量，包工期，包安全，包文明施工所有发生的一切人工费及工人劳保福利，机械用具及机械耗材。

2、不包括内容：垂直运输机械，主配电箱（每层两个），施工用水接口（每层一个）及走廊照明灯（每层六盏）。

三、承包范围及工作内容

本工程客房工程具体内容包括以下：

1、酒店客房装饰工程不包括内容：入户门及连通门的制作及安装，水电安装，消防，空调安装，洗手间推拉门制作，洗手间淋浴间玻璃隔断及玻璃门成品制作，防白蚁处理，地毯铺贴

2、酒店客房装饰工程包括内容：《客房报价清单》的内容及清单上未有而装饰图上出现的所有内容。

3、甲方提供的施工图（以设计师签名为准）及补充附件的全部内容。

4、材料的搬运（地下仓库至楼层）及垃圾清理（楼面至地下指定点），成品保护。

5、如因甲方更改图纸造成工程量增减的，如增减量不超过总工程量5%的不得另行计算，如增减量超过5%的按超出部份计算。

6、施工用木梯由甲方提供材料，乙方负责制作。

7、施工现场垃圾乙方应每天派专人清理并运送到地下指定点。

8、工人工作服及安全帽由乙方按甲方要求统一配置，费用乙方承担。

四、工程单价及结算方式

1、按本合同第一至第三大条的内容，单价以酒店八层828房（样板间）作为标准间计价，每套房综合包干单价为￥、00元。每层42间套房，其中（*35号）及（*11号）两间套房为大号套房，每间大号房按间计算，即每层套房总数为43间。每层套房总造价为：43间X元＝元（大写：人民币：肆拾玖万肆仟伍佰元整）

本合同单价一次性包死，该单价已包含人工费，机械费及机械耗材费，（包括乙方范围内用到的所有的机械，施工使用电线及斗车），措施费，管理费，利润，工人福利，各种涨价风险，窝工费，不可预见费及完成本工程所需要的一切人工费（不含税金），以后不再增减。

2、按本合同规定的条款按实结算，由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程返工，或设计变更，现场签证增加费用甲方据实增加；设计变更或现场签证减少费用的，甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时，结算中按实扣除。

3、增加工程现场签证单必须按附件流程进行操作，三天内交到甲方财务处，过期则视为无增加。

4、为了保质保量按时完成工程任务，乙方必须在20xx年9月30日前合格完成所有工作内容的95%以上。如按时完的，则甲方给予乙方每间房500元的奖励；如不能按时完成的，甲方给予乙方每间房500元的罚款。

4、结算程序：

（1）工程完工验收后5天内，乙方向工程项目部提交结算资料，包括以下资料：结算书，工程计算表；甲供材料的领料单，退料单；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；（需要提供的其他资料）

（2）项目部施工员及总工长初审，项目副经理签字；

（3）公司预算部复审，填写工程款结算单；

（4）签字生效；

（5）工程款结算单送交财务部，扣除保修金3%，支付余下工程款。

5、所有流程必须在15天内全部完成。

注：无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用，无退库单的按领用单数量视为全部领用，按此进行限额领料核算；无质量鉴定，安全施工，文明施工，工期评审合格证的扣除该项价格，所有工程结算单及每月工程现场签证核对单均由老板签字认可有效，未有老板签字均无效。

五、付款方式：（每次工程款支付，不得超过已完工程产值的70%）

1、本工程无预付款，按实际完成进度总量70%进行付款；工人进场开工后一周，按每人每天20元的标准借支伙食费。

2、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款比例；

3、本工程完成验收并结算成后20天内，扣除3%工程保修金，余下工程款全部支付完毕；

4、本工程所有工程款均由本人到甲方财务部提取，其他任何人不能提取。

六、材料的供应和管理

1、甲方根据工程进度将工程用的材料按计划及时供应到施工现场，由乙方根据规定提前一周提出用料计划，并对材料供量不准确造成的窝工，影响工期和材料计划富余浪费等有关损失，由乙方承担。

2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价格两倍以上的罚款，并在乙方的工程结算中直接扣除。

3、乙方必须严格按照图纸的尺寸准确用料，严禁长料短用，大料小用。如发现故意浪费材料者每次罚款500元。如发现三次出现者，甲方有权责令其退场，所完成工程量按70%结算。

4、限额用料：

（1）材料领用必须填写领料单，材料多余可以退库，不能使用的按废回收不计入退库数量。对不合格产品有权拒绝领用，不得用于本工程，一经使用的视为合格，乙方对此负责。

（3）甲方对乙方承包的工程实行限额用料（限额用料的种类及数量另行确定），超用的部份由乙方承担。

七、工程质量

1、质量目标；确保本工程质量达到各有关验收标准。

2、乙方必须配有专职质量员，负责施工过程中工程质量的检查和验收，甲方在施工过程中发现的质量问题，乙方专职质量必须立即组织整改并将结果及时上报。

3、分项验收工作，各项完成后，乙方应进行质量自检，自检合格后交甲方验收，经自检或甲方验收不合格时，乙方应立即返工，在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，发生的费用自行承担，合同工期不顺延。两次验收不合格，给予乙方一次性罚款1000元。经多次整改都未能合格的，乙方自动退场，同时赔偿甲方的损失。

八、施工工期

1、乙方承诺：工程的施工工期完全配合和满足甲方编排计划，对甲方作出的工期计划调整无条件响应，按甲方的工期计划组织施工生产，参加甲方组织的生产例会（每周二晚上8：00正，地点为现场办公室，其余晚上8：00碰头会），接受甲方及监理对进度的督促，检查。

2、在农忙或节假日期间，乙方应服从甲方的统一时间安排，保证施工生产的正常进行，确保全部工程在9月30日前完成95%以上，10月10日前完成100%。

九、安全，文明施工

详见（安全文明生产责任协议书）附件

十、甲，乙双方的权利

（一）甲方的权利和义务

（1）甲方委任张介南为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。为甲方的现场负责人，代表甲方对工程的施工生产，进度，质量，安全，文明施工等方面负全责。

（2）甲方有权对乙方的工程进度，工程质量，安全生产，技术资料等进行指导，检查和督促；做好质量，安全技术交底，并做好相关记录。乙方不能满足要求时，对甲方提出的整改建议，乙方应予整改，费用由乙方承担。

（3）甲方根据工程进度需要，及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料，组织乙方进行图纸会审。按施工进度的要求及时供应由甲方提供的材料，机具和设备。

（4）负责将用水，用电送到工地合理的施工地点。

（5）负责定期和不定期召开生产协调会，及时检查隐蔽工程，办理工程量签证，协调与配合单位的关系，协调各施工班组的工作。

（6）负责给乙方施工人员购买团体保险。

（二）乙方的权利和义务

（1）乙方任命（身份证号码：）为乙方驻工地代表。乙方驻工地代表行使合同约定的`权利，履行合同约定的职责。乙方驻工地代表如换人应提前7天书面通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。合约期内，乙方现场负责人必须常驻施工现场，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意，否则按500/1000元/次另按500元/天处罚。

（2）在签订合同后，乙方人员进场必须向甲方工地管理人员提交身份证复印件和1寸照片2张，办理进场登记手续（不办理登记手续的工人甲方与其没有存在劳动关系）。按合同约定或甲方指定的日期及时开工，及时做好对下属施工人员的技术及安全交底工作，严格按照施工图及有关规范，技术资料进行施工，确保施工质量，按合同约定的时间竣工和交付。

（3）乙方对工程对施工质量，安全，文明，卫生，治安等负全责，并接受甲方的监督检查，执行甲方的指令和变更，按甲方要求及时消除安全隐患及质量缺陷。

（4）乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误，遗漏，误差和缺陷及时通知甲方，及时向甲方报送隐蔽工程验收通知，竣工验收通知，结算资料及甲方要求的其他资料。

（5）乙方现场负责人必须参加甲方组织召开的生产协调会，严格执行协调会的有关要求，并立即组织实施。缺席按200元/次罚款。

（6）乙方应及时向其雇佣的农民工支付工资，建立职工完整的工资领发，结算台帐，在每月领取生活费和人工费结算时，按班组人员编制工资结算单，并有每人工资结算金额，领款金额及领款人签名（按手印），报送甲方财务部门，遵守《承包方员工工资支付协议》（见附件）。

（7）乙方必须按持证上岗配备人员，特种作业人员必须持证上岗，按有关规定为作业人员办理好进海口市的有关手续：包括劳务证，暂住证，意外伤害保险，养老保险，医疗保险等等，费用自理。若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，费用乙方自理。

（8）加强对施工人员的管理，遵守工地，国家及地方政府的法令和规章，禁止实施有损甲方声誉的行为，否则，甲方有权终止合同。

（9）乙方根据甲方的工程周进度计划情况，合理调配施工人员，不得拖延工期，每周进度拖延一天罚款人民币1000元。如出现乙方原因造成连续两周进度滞后，甲方有权单方面终止合同，按实际完成工程量的70%进行计算。剩余30%作为罚款，作为后续班组的补偿。

（10）乙方如果施工达不到图纸及规范要求，甲方有权单方面解除合同，剩余30%价款作为乙方的罚款，用于进行质量缺陷的弥补。

（11）乙方施工人员不得偷盗现场的电线，电缆，铝合金，板材等成品及半成品，一经发现，将给予承包班组2万元的经济处罚。视情节严重程度，必要时，甲方有权单方面解除分包合同，并将偷盗者移交公安机关处理。

十一，违约责任：

1、乙方应承担因乙方原因造成的质量事故的所有损失并承担所有的责任。如乙方施工质量达不到

合同标准和甲方要求的，已完工程量按70%折算进行支付，剩余30%工程款甲方用于因乙方质量达不到本工程质量标准要求而进行的补偿费用。

2、乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的，罚款5000元，并且在此基础上每拖延一天

处以1000元的违约金额。

3、当乙方有下列行为或情况之一时，甲方有权单方面解除合同，已完成工程量按70%结算，剩余

30%作为对乙方的处罚及其他补救措施的费用：

（1）乙方人员，机械配备不足不能满足施工要求的；

（2）存在严重的质量问题和较大安全隐患，并拒绝整改的或一再整改无效的；

（3）乙方中途放弃承包或将工程转包，分包给第三者的；

（4）在施工过程中所属施工人员冲击甲方，业主或政府办公场所，阻扰上述机构正常工作。

（5）违反国家法律法规和合同约定不能继续履行合同；

十二，其他约定

1、由于乙方施工的质量，进度，安全，文明等其中任何一项不能达到甲方要求，甲方可以随时终

止合同的执行，甲方有权单方面解除合同，同时，完成工程量按70%结算，同时，甲方有权直接与他人另签订劳动合同，其一切经济损失由乙方自负。

2、由于政策变化，不可抗力以及业主，甲方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙

方应妥善做好已完工程和已购材料，设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完工程价款但乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

3、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或通过法律途径解决。合同未解除之前，双方应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工工程。

4、如乙方原因提出中途退场，必须提前20个工作日向甲方提出书面申请，在甲方未同意之前，乙

方不得停工；甲方同意后，乙方必须在同意之日起三天以内全部退场，所完成工程量按70%折算给乙方，乙方必须立即退场，不得有任何导议。

5、凡本工地所使用的机械及工具，须离退本工地的必须书面向本项目部申请，获批后领取放行条

方可进行退场。

6、本合同的附件《安全文明生产责任协议书》，《承包方员工工资支付协议》与本合同有同样效力

（详附件）。

7、未尽事宜，甲乙双方另签订补弃协议并与本协议有同样效力。

8、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，甲，乙双方代表签字，盖章后生效，工程款结清

后，本合同自行失效。

甲方代表（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

年 月 日 年 月 日

班组施工合同范本 篇4

甲方：

乙方：

进场日期为：

竣工日期为：

逾期：乙方逾期进场或逾期竣工，没逾期一天，扣款______元（施工中途，客户增加项目造成逾期的除外，以鉴定为依据）。

乙方必须严格按照施工要求，以质量为第一，不得偷工减料，粗制滥造，水、电预埋前，要调试、打表试压、签证、各工艺项目必须保证

‘眼测法’，“光，正、平、直”或按相关工艺施工验收规范验收，否则，引起的返工、客户投诉所造成得经济损失、由乙方承担。

一、具体施工要求，以公司设计图纸为依据现场监理或客户要求为准，乙方不得无理顶撞或推脱。（增、减项目及时办理变更签证作为结算依据）。

二、施工现场，注意施工安全，时刻注意水、电、气及严禁现场吸烟生火，节约水、电、气及材料，先大料后小料，合理用材，每天必须打扫现场（材料除正常损耗外，按省定额等相关规定参考），其浪费、遗失造成的损失，按造价的3倍罚款（见2002.9.3制定的员工规章制度），及人为造成的损失，由签约人全部承担。材料不符合施工质量要求。可提出异议，拒绝施工，经双方达成一致意见，作出书面认证后方可施工。

三、公司运送材料到现场，乙方负责人安排搬运到位，并归类摆放整齐，时刻注意保持公司形象，不许跟业主提任何有损公司形象的要求，有问题、困难、要求，由承包人上报公司解决，否则罚款：200／次。公司对客户、监理反映好，施工质量好的施工队伍（凭客户及监理：二方签字满意的凭证），公司另外嘉奖现金。

四、施工现场不得有与施工无关的人员长时间逗留或住宿，并不得酗酒、打架、赌博、违反社区规定等现象。除水、电使用外，其它成品、半成品不得使用（见工地队长责任书），一经发现，罚款：1000元，公司立即派员工清场（违纪入员退出施工现场不再复用，所造成的损失由签约人承但。

五、材料计划表需提前___天送公司主管处，经签字后根据实际情况由公司负责送到工地，力求准确。

六、业主就质量问题引起的争议，而无法挽回的情况下，甲方单方可根据实际情况有权采取退场等补救决定措施，无须乙方同意与否，其经济损失在剩余工资内扣除、责任由签约人，乙方全部承担。

七、竣工x日内，预留％质保金一年，公司结清乙方所有款项。因客户原因，则配合公司结算。

八、付款方式（据情而定），原则上按生活费付给。

九、本协议双方签字生效，并严格遵守。

甲方：

乙方：

签订日期：

班组施工合同范本 篇5

承包单位（甲方）：_________

劳务单位（乙方）：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权利平等的原则，经协商一致签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、工程内容：_________

4、工程规模：_________

5、施工范围：_________

6、施工期限：_________

7、工程质量等级：_________

8、乙方施工人数：_________

二、甲方责任

工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；

制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收；

沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审，统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收；

材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；

5、负责审核乙方用料计划及各种报表；

监理、设计等单位和有关单位的工作联系，协调施工现场有关单位的关系；

签证等，甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式；

8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等，费用由乙方承担。

三、乙方责任

1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；

法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督，与现场其他单位搞好协调配合；

安装、调试、维修、维护，参与完成施工劳务的有关技术措施的编制；

4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量，提交甲方审核；并根据施工进度分阶段及时上报材料计划。根据甲方编制施工进度计划的要求，编制本班组或工种的阶段施工进度计划，报甲方批准后实施；

5、交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收；积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理；

签证要在5天内报甲方办理完毕，否则不予认可；应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量，乙方应无条件完成施工，甲方不以任何补偿或克扣人工费。

变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；

8、乙方驻工地负责人：_________

9、钢筋材料进场后，由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放；施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处，甲方不承担任何费用。

乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作；

四、劳务承包范围内容

；

制作成型、绑扎、直螺纹套筒连接、等施工。

3、各阶段施工结束后，及时做好落手清工作，做到工完场清，做好剩余材料的整理和再利用工作；

4、在施工放样时，无偿提供1人配合甲方施工；

按要求进行清理；并在迎接各项检查时，需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备；

分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐；

以上各点所提到的施工内容均包括在合同单价以内，乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。

如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时，乙方不得拒绝，甲方将以技工100元/日结算给乙方。

五、工程款支付、结算

月，班组长每月5000元。

2、遇春节和主体工程结束时，支付完成总工程款的80%，余款在主体结构验收后六个月付清。

。如本工程所用钢筋总量超过1900吨，超出部分甲方按400元/T的施工费结算给乙方，另补助给乙方柱直螺纹套筒施工费壹万元。

六、质量、进度要求

1、本工程的质量要求为：长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求，甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。

施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工，加强自检、互检；及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收，如有不符要求处，乙方须及时按要求进行返工、修改，并承担所产生的相应费用；同时，甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利；

3、乙方必须根据甲方所规定的施工进度要求组织施工，充分作好各项准备工作，不得以任何理由拖延工期，如需甲方帮助应尽早提出；

5、如由于乙方原因造成工程进度延误，甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚并相应承担甲方的损失。

七、安全、文明施工要求

1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查；乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

文明施工，在危险部位施工前必须提前通知甲方，征得同意并做好可靠的防护措施；如甲方无理要求乙方强行施工，乙方可拒绝甲方要求。

由乙方自行配备。

高压线路、交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。

不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故，其损失由乙方承担，且甲方有权对乙方作出处罚。

6、在施工中若工人出现意外工伤事故，所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责，若费用超出人民币10000元，则超出部分根据事故责任双方协商解决。

操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全，若需办理，费用由乙方承担。

8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度，如有违反，甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。

9、在实际施工中，应做落手清工作，甲方将进行不定期检查，根据检查情况进行奖罚。

施工中必须节约用料，在可用旧料和短料的部位不得用新料，如需旧料应提早通知甲方；若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费，甲方有权要求乙方对浪费材料双倍赔偿，并进行处罚。

乙方所有施工人员不得带家属，更不得在生活区男女混居，不得在生活区自行烧饭。

如在实际施工中，乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关，如乙方无法解决，而必须由甲方解决时，甲方可从工程款中提出费用来解决，甲方且有权对乙方进行处罚。

在施工期间，乙方若想增加施工人员需提前报告甲方，征得甲方同意后方可进入；但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地，否则所引起的一切后果由乙方自行承担。

八、工程停建或缓建

由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。

乙方代购的材料已订货的，自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担，具体承担比例，甲乙双方协商，但未及时退货造成的损失由责任方承担。

九、其他

确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任，支付乙方因此增加的费用支出；

解除合同；如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任；

3、本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商；协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解；调解不成时，双方按以下第---种方式解决；

（1）向---仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担，并承担给甲方造成的损失。

手续不全、内容不符合要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处罚。

6、乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。

7、乙方如中途无故退场，造成甲方损失的，甲方有权中止合同或要求其继续履行合同，并赔偿甲方损失；如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同，同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。

8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。

十、合同的生效和终止及附加条款

1、合同生效日期：

2、本合同一式两份，具有同等效力，双方各执一份；

管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。

甲方签字：_________

乙方签字：_________

_________年_________月_________日

班组施工合同范本 篇6

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守：

一、工程概况：

1 2 二、工程内容：

完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目，班组。

三、工程工期：

本工程施工工期为个日历天，开工日期以甲方通知为准。

四、质量标准：

到合格标准。

五、工程价款元/㎡。

六、本工程结算方式：以实际收方为准。

七、文明施工：

各班组在施工现场，一定做到工完场清，材料堆放整齐，成品保护，如损坏别班组成品应照价赔偿，住宿自理。

八、付款方式：

(1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后，且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续，支付到暂定合同价的70%;

(2)审计结果函下达后，乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一)，且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

(3)余下保期为24个月，从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清，质保金不计利息。

(4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

九、施工安全：

1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[20__]31号)的相关要求，为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

2、乙方必须有较强的'安全意识，施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求，采取有效的安全措施保证施工安全，并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

十、违约责任：

1、若本工程质量不合格，则乙方除应按甲方要求修复至合格，还应向甲方支付本工程结算价的百分之五的违约金。

2、若工期延误，则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金，若给甲方造成其它损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误，则工期顺延。

十一、其它

1、为确保工程顺利进行，甲方应积极协调地方关系。

2、在合同履行中，甲、乙双方如发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式份，乙方执双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

班组施工合同范本 篇7

在建设领域中，施工班组承包协议书被广泛使用，它是一种约定施工班组与业主之间权益、责任和义务的法律文件。协议书的规范版本对维护建设工程质量、保障各方利益起着非常重要的作用。本文将详细且生动地介绍施工班组承包协议书规范版本的内容和重要性，以及如何编写一份令人满意的协议书。

一、施工班组承包协议书的内容

1. 双方的基本信息：协议书应包含施工班组和业主的基本信息，包括姓名、联系方式、住所地等。

2. 工程描述：协议书应明确工程的具体内容、规模和要求，确保施工班组明确了任务的范围和目标。

3. 施工期限：协议书应规定工程的施工期限，并约定双方因不可抗力等情况导致的工期延误应该如何处理。

4. 施工资金：协议书中应明确工程款项的支付方式、分期付款的具体比例和时间节点等。

5. 资质要求：协议书应标明施工班组的资质要求，包括相应的证书和资格，确保施工班组具备足够的能力来完成工程。

6. 施工质量要求：协议书中应明确工程的质量要求，包括材料使用、施工工艺、验收标准等，确保最终完工的工程符合相关规定和标准。

7. 安全责任：协议书应规定施工班组在施工过程中的安全责任，并要求施工班组要遵守相关法律法规和安全标准。

8. 纠纷解决方式：协议书应明确双方在合同履行过程中可能发生的纠纷解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式解决。

二、施工班组承包协议书的重要性

1. 确保合同履行：协议书详细规定了双方的权益、责任和义务，可以有效避免合同纠纷，确保合同按照约定条款履行。

2. 维护工程质量：协议书规定了工程的质量要求和验收标准，施工班组通过签署协议书对质量要求有清晰的认知和了解，有助于提高工程质量。

3. 确保安全施工：协议书规定了施工班组的安全责任，强化了施工过程中的安全管理，有助于减少工程事故的发生。

4. 保护各方利益：协议书确保了双方的利益不受侵害，例如明确分期支付款项的比例和时间节点，减少了争议的发生。

三、如何编写一份令人满意的协议书

1. 简明扼要：协议书应尽量简明扼要地表达双方的权益、责任和义务，避免冗长的文字。

2. 明确具体：协议书应明确具体地描述工程的内容、要求和标准，确保双方对工程的认知一致。

3. 专业知识：编写协议书时，应充分考虑建设领域的相关法律法规和标准，确保协议书的条款合法合规。

4. 条件限制：协议书中可根据实际情况设置一定的条件限制，例如工期延误的赔偿方式、对资料和设备的保管要求等。

5. 审慎考虑：在编写协议书之前应进行充分的思考和讨论，以确保协议书中的内容完备、合理且可行。

总之，施工班组承包协议书是建设工程中不可或缺的重要文件。一份规范的协议书有助于保护各方利益、维护工程质量和施工安全，并能够确保合同按照约定条款履行。因此，编写一份令人满意的协议书需要详细、具体和生动地描述工程的各项内容，并充分考虑建设领域的相关法律法规和标准。