工程合作协议书范本简单1500字。

在许多的场合中都会需要用到合同。签订好一份合同能够让我们的合作有了基础保障，写好一份合同真的难吗？以下是编辑整理的“工程合作协议书范本简单”类希望可以为您提供参考，为了避免遗失建议您将本页网址收藏好！

工程合作协议书范本简单(篇1)

建设工程施工合作协议书范本

背景介绍：

在建设工程领域，施工合作协议书起着重要的作用。协议书是双方在施工过程中所达成的共识，具有法律效力。一份合理、详细、生动的协议书，可以明确双方的责任和义务，有助于避免施工过程中的纠纷和误解。本文将基于标题，详细介绍建设工程施工合作协议书的范本，以供参考。

一、协议书的目的

协议书的目的是明确合作双方的权利和义务，以及建设工程的标准和要求。通过签署协议书，双方可以达成共识，避免施工过程中的纠纷和误解。

二、协议书的主要内容

1. 双方的基本信息：协议书应该明确双方的名称、地址、联系电话、法定代表人等基本信息。

2. 工程范围和要求：协议书应详细描述工程的范围和要求，包括建筑面积、结构形式、建设标准、工程品质等内容。

3. 价格和付款方式：协议书应明确工程的总价款、工程进度款和竣工款等费用，以及付款方式和期限。

4. 工程进度和质量控制：协议书应明确工程的计划进度和质量控制要求，以保证工程按照约定时间和质量要求完工。

5. 保险责任和义务：协议书应明确双方的保险责任和义务，以保证在工程过程中发生的意外或损失得到妥善处理。

6. 竣工验收和免责条款：协议书应明确工程的竣工验收标准和相关程序，以及需要免除双方的责任的情况。

三、协议书的签署和执行

1. 签署：协议书应由双方的代表在见证人的面前签字盖章，以确保协议书的合法有效性。

2. 执行：双方应按照协议书的约定执行施工和付款等相关事项，在施工过程中积极沟通，及时解决可能发生的问题。

四、协议书的补充和修改

如果在工程施工过程中需要进行一些修改或者补充，双方应协商达成共识，并在协议书上进行修改和补充，以便确保工程顺利进行。

五、协议书的争议解决

如果在施工过程中发生争议，双方应通过协商、调解、仲裁等方式进行解决。如果无法达成共识，则可以采取法律途径解决。

结论：

建设工程施工合作协议是工程施工中的重要文件，协议书的制定和执行可以有效避免施工过程中的纠纷和误解。协议书的范本应该包括双方的基本信息、工程范围和要求、价格和付款方式、工程进度和质量控制、保险责任和义务、竣工验收和免责条款等内容。协议书的签署和执行应严格按照法律规定进行，同时需要注意协议书的补充和修改，以及争议解决的方式和方法。通过合理制定和执行建设工程施工合作协议，可以实现顺利的工程施工和协作。

工程合作协议书范本简单(篇2)

工程股东合作协议书范本

随着现代化建设步伐的加快，建筑工程业在市场上的竞争也日益激烈。为了更好地开展业务，最近几年，建筑业公司之间开展合作的现象越来越普遍。对于这种合作，一份合理且具体的合作协议书是必不可少的。

以下是一份适用于工程股东之间的合作协议书范本，为您提供参考。

一、 委托范围

本协议的委托范围包括但不限于以下内容：

1.共同合作开发、设计、建设、运营、销售及分红等。

2.共同承担工程所需的一切费用，包括但不限于土地征用费、建设费、运营费、税金等。

3.按约定比例划分工程建设成果及经营业绩。

二、 股东责任

1.各方应按照本协议原则，共同参与投资、设计、建设、运营、销售等一切工作环节，并且承担相应的义务和责任。

2.各方应按照本协议约定的比例分配股权，并共同控制工程建设过程中的经济利益及管理联合体等事项。

3.各方应在本协议期限内，按照合同的规定投入相应的资金和资源。

三、 股权分配

1.工程股本总额约为人民币___亿元。

2.各方根据实际出资额，按比例分配股权，具体分配比例如下：

___公司（股数、比例服务）

___公司（股数、比例服务）

___公司（股数、比例服务）

___公司（股数、比例服务）

3.各方不得转让所持股份，并须严格按照比例投入资金和资源。

四、 股东董事会

1.在公司设立董事会，董事人数为__名。

2.各方按照持股比例推荐董事人员，并经股东会选举确定正副董事长，并确定为公司的法定代表人。

3.董事会日常负责制定公司的管理决策、监督经营情况、确定公司的发展路径等事项。

五、 分红权益

1.公司经营业绩应定期公开，并按比例分配分红。

2.各方按其持股比例分配分红权益。

3.各方应在分红范围内按其持股比例分配分红。

六、 税务及会计处理

1.公司应按照税法、会计法规定规范税务、会计处理，确保税金的正常申报缴纳。

2.各方应按照法律法规要求规范签署合同、发票等税务文件，申报税金，并缴纳相应税款。

七、 终止条款

1.任何一方应事先提出书面解除协议或终止合作的意向，并经董事会讨论决定后方可生效。

2.一方单方面解除协议或终止合作应按本协议约定的相应比例支付转让价款。

以上是一份适用于工程股东之间的合作协议书范本，相信对于正在进行合作的公司有一定的参考意义。当然，协议书需要根据实际情况进行修改和适当完善。

工程合作协议书范本简单(篇3)

甲方：住址：法定代表人：联系电话：乙方：住址：法定代表人：联系电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1、工程名称：________________________________。

2、工程地点：________________________________。

3、承包范围：________________________________。

4、承包方式：________________________________。

5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

6、工程质量：________________________________。

7、合同价款： ________________（大写人民币：________________________________）。

第二条 发包方工作风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。

2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3、指派________________（联系电话：________________________）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。

5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

第三条 承包方工作

1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。

2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。

3、指派________________（联系电话：________________________）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。

9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

第四条 关于工期的约定

1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。

2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。

3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。

5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用第________种：

（1）固定价格。

（2）固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后，甲方分次，按下列约定支付工程款

（1）尾款竣工结算或质保期届满时一次结清

（2）分期拨款。进行的条件：________________拨款________%金额________________元

3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。

第七条 关于材料供应的约定

1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。

2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。

4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由承包方负责。

第八条 有关安全施工和防火的约定

1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。

3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。

4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。

第九条 奖励和违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方X。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方X违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方X作为奖励。

3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本热门合同、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方X作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。

5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。

6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 争议或纠纷处理

1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。

2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。

第十一条 不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。

5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。

第十二条 其他约定

1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。

2、本合同一式________份，双方各执________份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：________年____月____日乙方：签约日期：________年____月____日

工程合作协议书范本简单(篇4)

合作协议书范本

合作协议书

甲方：(简称“甲方”)

地址：(具体地址)

乙方：(简称“乙方”)

地址：(具体地址)

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供网络服务、甲方为乙方提供网络服务过程中的相关事宜，达成如下协议：

第一条 服务内容

1.1 乙方同意为甲方提供网络服务，包括但不限于：网络接入服务、网络域名注册服务、虚拟主机服务、网站内容服务、网络安全服务、网络技术支持服务等。

1.2 甲方同意向乙方支付相应的服务费用，具体费用标准由双方协商确定。

第二条 服务费用

2.1 乙方同意按照本协议的服务内容、服务标准向甲方提供服务，并按照甲方要求完成服务。

2.2 甲方同意按照本协议的服务内容、服务标准向乙方提供服务，并按照乙方要求完成服务。

2.3 双方同意按照下列方式计算服务费用：

(1)网络接入服务费用：按照网络接入服务的实际费用向乙方支付。

(2)网络域名注册费用：按照域名注册服务的费用向乙方支付。

(3)虚拟主机费用：按照虚拟主机服务的费用向乙方支付。

(4)网站内容服务费用：按照网站内容服务的费用向乙方支付。

(5)网络安全费用：按照网络安全服务的费用向乙方支付。

(6)网络技术支持费用：按照网络技术支持服务的费用向乙方支付。

2.4 双方同意在提供服务过程中，根据具体情况，对服务费用进行调整。

第三条 支付方式

3.1 甲方同意通过银行转账的方式向乙方支付服务费用。

3.2 乙方同意通过银行转账的方式向甲方支付服务费用。

第四条 保密

4.1 双方同意在提供服务过程中，对对方的信息予以保密。

4.2 双方同意在提供服务过程中，对方的信息发生变化时，及时通知对方，并采取必要的措施保护对方的隐私。

4.3 双方同意在提供服务过程中，对方的信息发生泄露、丢失、损坏等意外事件时，按照相关法律法规的规定承担责任。

第五条 服务期限

5.1 双方同意的服务期限自双方签字盖章之日起生效。

5.2 双方同意的服务期限届满后，如果继续提供服务，需要重新签订协议。

第六条 违约责任

6.1 双方任何一方违反本协议的规定，均应向另一方承担违约责任。

6.2 一方违反协议规定，导致另一方损失的，应赔偿损失。

第七条 争议解决

7.1 双方因本协议的履行发生争议的，应友好协商解决。

7.2 双方因本协议的履行发生争议的，可以向本协议签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 双方同意按照本协议的条款，履行各自的权利和义务。

8.2 双方同意在协议生效后，自行变更、补充或终止本协议，但应在变更、补充或终止协议后，以书面形式通知对方。

8.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

日期：

日期：

工程合作协议书范本简单(篇5)

工程内部合作协议书范本

背景

在今天的高速社会中，快速完成工程项目已经成为企业的需求。这种需求需要企业组织内部协同合作实现，以保证项目能够按时完成。在实际的工作中，许多企业经常因为团队之间合作不足而导致项目延迟，缺乏效率，从而浪费人力资源和时间。

因此，为了提高团队合作效率，完善企业内部工程各部门之间的配合与协作，我们撰写了此文，旨在为大家提供一个面向内部工程团队合作的范本，可用于制定企业内部的合作协议。

合作协议书

一、背景

本协议书是经由于企业内部工程部门之间协商，为了提高工程项目的时间性、质量性以及效率而确定，依据国家法律、法规和有关规定制定。在本协议书签署之日起生效，由所有签署人示范并遵守。

二、协同工作的原则

1. 实行顶层设计—为有效贯彻项目的“客户至上”的原则，我们首要执行顶层设计，基于高管理水平、高协作水平及准确把握客户需求等方面的要求出发，作全面深刻的项目规划。

2. 分工合作—此项工程需要进行透彻的分工及合作，在此基础上合理布置工作计划，确保不同部门的任务迅速完成，有机地协同工作。

3. 坚决执行—执行力是做好一切工作的关键。领导人员应当严格落实统一设计，统一监制、统一服务等制度，全心贯彻执行上级理念、理论及各项规定，全力以赴保证工程质量。

三、合作的责任

工作分工模块的完成和质量——在项目策划阶段，执行组成需设计项目分工及任务书，而后每项子任务的到位情况、方案编制完成情况做评估。每个工作点实施阶段，必须认真严谨，确保验收质量。

四、合作的利益

通过实施本协议，中小企业可依据企业管理内核优化协作模式及流程，促进内部各功能部门的协同合作，从而提高企业生产和经营的效率和创造力，增强团队企业设立方面的核心竞争力。

五、团队管理

1. 坚持完善的人员配备和管理——鼓励员工需要紧密合作，实现设计方案的顺利启动和协调，并配备相关的管理人员在项目中发挥更大的管理作用。

2. 思惟革新，执行慢改——员工自我意识、在平时工作中落实执行慢改，依此反映公司的质量层面及阶段性工作质量的改善情况。

六、结论

企业间的工作合作不仅需要规范设计，更需要每一个员工在工作中对规范设计的认可和落实。企业内部应该加强协作，彼此优化，运用成熟的管理方法或工具，增强各部门的合作意识和工作满意度，实际提高企业的综合实力。只有在各部门间相互配合的前提下，企业的工程才能实现高效和高质量的完成。

工程合作协议书范本简单(篇6)

甲方：________________________（以下简称甲方）

乙方：________________________（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分协商，合作经营的____________工程，工程地点：____________，建筑面积约____________万平米，合同金额____________万元。为使施工工作顺利进行，确保质量、工期、安全生产、文明施工及职业健康，经双方协商一致，特签订下列合作条款，双方共同遵照执行。

一、合作条件

甲方组织以____________为项目负责人的作业班组，乙方组织人员、机具进场施工，服从总承包方质量、安全、文明施工等管理规定，乙方筹措资金和运营资金以满足施工要求。

二、合作范围

甲方与施工单位签订的本工程《建设工程施工劳务分包合同》、《补充协议》中明确的全部内容，以及在本工程施工过程中所增减、变更的施工内容，均属合作范围。

三、目标要求

甲方与建设单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》、补充协议》各项条款乙方必须严格履行。甲方有责任、并有权对该工程的工期、质量、安全生产、用款情况等随时进行监督检查，乙方应主动配合。

四、施工质量要求

乙方必须严格按照国家建筑施工规范和工程验收标准安排施工和验收，若发生施工质量事故，全部经济和法律责任概由乙方承担。施工过程中，甲方技术质安部门有权和有责任到现场监督指导，发现违反规范施工和违章作业行为，有权现场制止。

五、安全生产责任

1、乙方必须完善现场各种安全保障措施，严格按照政府职能部门的有关规定执行，接受有关职能部门的检查，必须做到安全生产、文明施工，必须对本工程使用人员实行团体意外伤害保险（保险单复印件交甲方备查，工程完工原件交甲方存档），本工程有关所有安全责任由乙方全权负责，并承担一切经济和法律责任。

2、建设单位未按合同规定或已到结算点未拨付工程款，甲方支持乙方不再继续施工；乙方施工期间，绝不能发生闹事、堵路、上访等现象发生，否则，所造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，给甲方造成名誉损失的，乙方赔偿甲方____________万元。

3、甲方有权定期和不定期对工程项目的安全、质量、财务、税收、农民工工资的发放等进行综合检查，乙方必须积极配合；发现问题，乙方应按要求立即整改。

4、乙方因施工安全、质量、农民工工资发放等事件，需要甲方配合处理，乙方每次每天支付甲方人员____________元出场费。

　六、利益分配

乙方按本工程结算总造价的____________%向甲方交纳管理费及税金（其中：管理费____________%，营业税及附加____________%，所得税____________%）；如营业税及附加费、所得税等在工程所在地税务机关缴纳，甲方不再代扣代缴，乙方当月必须向甲方提交所开发票、完税凭证、工程辅助材料发票、工程作业人员工资表及身份证复印件及相关发票；有关部门按规定应收取的其他费用，由乙方承担；该工程税后利润全部归乙方。

　七、用款方法

1、乙方的财务管理按照甲方的财务管理制度进行。

2、甲方拨付劳务工程款是甲方扣除第六项后的余额，甲方保证在收到工程款后一周内打款到乙方指定的帐户上（国家规定的节假日除外）。

3、乙方支付工程款时，必须凭合法、有效的凭证。

4、乙方发放本工程人员工资、支付材料款等后，必须及时向甲方提供影印件，原件月底交给甲方存档；原件上必须有务工作业人员身份证登记、银行卡号、手印、联系电话等，甲方认为有必要时，必须经甲方负责人同意以后方可支付。

　八、劳动用工

1、甲方负责为乙方提供公司和项目技术人员的相关资料，本工程项目所需的工程技术人员及生产工人由乙方按有关法规自行聘用并确定报酬，乙方为工程作业人员进行团体意外伤害保险，保险单据复印件交甲方备查，工程完工后原件交甲方存档。

2、乙方必须对所使用的农民工或临时工进行施工安全教育，完善相关手续，明确相关责任，不得无故拖欠其工资和应得报酬。因工资、待遇等引发的矛盾、纠纷、责任概由乙方承担，并承担一切连带责任。

3、若须乙方派人参加施工员、安全员、材料员、资料员、特种作业人员等培训，甲方负责办理手续乙方承担培训费用，资格证由甲方保管保留。

九、建材、周转架料及机械设备

本工程所需的各种建筑材料，均由乙方自行采购供应。使用的所有建筑材料必须符合国家规定的材质标准，若因材质不合格造成质量事故和经济损失，所有损失和责任由乙方承担。本工程所需的资金全部由乙方自行联系解决，并承担相应费用及税金。

十、资料管理及工程保修

工程交验、办完财务结算二十日内，乙方必须将本项目全部技术档案全套交甲方归档，包括但不限于中标通知书、施工许可证、合同、备案资料等，如技术资料不按时完整交甲方，罚款2-5万元；本工程的保修责任和保修费用全部由乙方承担。工程质量保修严格执行国家〈建设工程质量管理条例〉的有关规定。

十一、违约处置

本工程施工中若乙方不完全履行甲方与建设单位签定的《建设工程施工劳务分包合同》或有违反合同条款的行为，即视为违约，甲方有权采取必要措施，直至依法起诉。

　十二、其他

1、本合同未尽事宜，双方依照有关规定及惯例协商处理。

2、本合同一式二份，同等效力，甲方一份，乙方一份。

3、本合同经双方签章后生效，工程竣工验收至保修期满，无任何遗留问题后，合同自然失效。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

工程合作协议书范本简单(篇7)

1、甲方及时向乙方下发甲方在项目实施过程中制定的项目管理方面的文件。

2、项目预控成本账册和财务账册由甲方编制和保管。

3、项目经理部对外发出的经济、技术性文件，如果根据《工程项目管理目标责任书》和项目管理工作交底文件的规定，所涉及事项在甲方对项目经理部授权范围之内，经甲、乙双方确定的项目经理部的有关人员联签确认后方可发出；如果文件所涉及事项在甲方对项目经理部授权范围之外，经双方确定的项目经理部的有关人员联签确认后报送甲方审定后方可报出。

4、乙方按甲方的规章制度定期向甲方上报工程工期进度、质量安全、完成工程量、资金使用计划及项目成本台帐、合同台帐等甲需要的报表，并与施工进度同步编制施工资料，竣工验收后向甲方提交完整的竣工资料（含竣工图），并负责到当地城建档案馆、建设单位及甲方档案室报送相应工程资料和竣工图等备案资料。

九、本协议的终止

1、本项目资格预审未通过。

2、本项目未中标。

3、本项目中标后，甲、乙双方的义务已履行完毕。

4、如果乙方不能全面履行本协议书中规定的责任的义务，甲方有权终止与乙方的合作关系并不做任何补偿，双方做好经济、技术文件资料交接工作，以确保本项目继续正常实施。

5、如果甲方不能全面履行本协议书中规定的责任和义务，乙方有权终止与甲方的合作关系并不做任何补偿。双方做好经济、技术文件资料交接工作，以确保本项目继续正常实施。

十、争议的解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

十一、其他

1、本协议书一式______份，甲、乙双方各执______份。

2、本协议书自甲、乙双方代表签字（或加盖人名章）并加盖各自单位的公章之日起生效。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

工程合作协议书范本简单(篇8)

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

以甲方名义承接的________工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受_______有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：

1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包工单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。

5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。

7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

1、乙方承接的工程为________工程，不包括________工程，工程施工地点在________市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

2、工程款必须汇入甲方________分公司或合同要求的约定账号（含甲方批准后的其他账号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在账号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包工单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。

4、关于印章方面的约定：

（1）甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

（2）除甲方负责人________同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。

（3）对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

1、本工程乙方在______年______月______日前应缴纳给甲方履约保证金______万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费______万元。两个项目以外的另行计算。

2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额______%比例收取。（或者年包干上缴________万元，其中在每年________月份前上缴________万元，另一半在________月前上缴）。

3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。

4、乙方承担甲方派出人员的工资及相关费用，其中：________每年包干费万元，________年包干费用________万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

合作期间若一方不履行本协议，另一方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

1、本协议一式_______份，各执______份，本协议自双方签字盖章后生效。

2、本协议的有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

工程合作协议书范本简单(篇9)

以下是一份工程长期合作协议书的范本，供您参考：

工程长期合作协议书

甲方：(以下简称“甲方”)

地址：(以下简称“地址”)

电话：(以下简称“联系电话”)

乙方：(以下简称“乙方”)

地址：(以下简称“地址”)

电话：(以下简称“联系电话”)

鉴于甲方与乙方在工程承包方面存在合作意愿，经双方协商一致，自愿达成以下协议：

一、项目概述

1.1 项目名称：(以下简称“项目”)

1.2 项目地点：(以下简称“项目地点”)

1.3 项目内容：(以下简称“项目内容”)

1.4 项目时间：(以下简称“项目时间”)

二、合同期限

2.1 合同期限自(以下简称“合同期限”)起至(以下简称“合同期限”)止。

2.2 合同期限届满后，若乙方对项目内容进行调整或变更，双方需重新协商并达成书面协议。

三、工作内容

3.1 甲方应按照乙方提供的项目计划书和设计方案，对项目内容进行施工，并保证施工进度和质量。

3.2 乙方应按照甲方的要求，提供必要的材料、设备、工具等物资，并承担乙方所承担的工程费用。

3.3 双方需按照合同约定的工程内容，完成工程任务，并保证工程的按时完成。

四、工程费用

4.1 本工程的费用由乙方负责支付。

4.2 本工程的费用包括：(以下简称“工程费用”)

4.2.1 材料费：(以下简称“材料费”)

4.2.2 设备费：(以下简称“设备费”)

4.2.3 人工费：(以下简称“人工费”)

4.2.4 其他费用：(以下简称“其他费用”)

四、工程质量

5.1 乙方应按照合同约定的工程内容，完成工程任务，并保证工程的按时完成。

5.2 乙方应按照合同约定的质量标准，保证工程质量。

五、合同变更

6.1 本合同在履行过程中，如发生需要变更的情况，双方需协商一致并达成书面协议。

6.2 乙方在施工过程中，如需变更工程内容或调整施工方案，应事先征得甲方同意。

六、合同解除

7.1 双方因故需要解除本合同时，应提前30天书面通知对方，并办理合同解除手续。

7.2 一方因违约而解除本合同，给对方造成经济损失的，应承担赔偿经济损失的责任。

七、违约责任

8.1 一方未按本合同约定的期限付款的，应向对方支付逾期付款的违约金。

8.2 一方未按本合同约定的质量标准完成的工程的，应向对方支付违约金。

8.3 一方违反本合同约定的，应向对方支付违约金。

八、争议解决

9.1 双方因本合同的履行发生争议，应协商解决。

9.2 协商不成的，双方可向(以下简称“争议解决机构”)申请调解，调解不成的，双方可向(以下简称“仲裁机构”)申请仲裁。

九、其他约定事项

10.1 双方应严格遵守本合同的约定，如有违反，给对方造成损失的，应承担赔偿损失的责任。

10.2 本合同未尽事宜，双方可协商达成书面协议。

10.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

签字：

签字：

日期：

日期：

工程合作协议书范本简单(篇10)

二人工程施工合作协议书范本

一、 建立背景

为了更好地促进双方共同发展，并有效规范建筑工程施工合作，现根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同》等法律法规，经双方协商一致，签订本施工合作协议。

二、 合同条款

1. 甲方承担事项：

（1）为本工程提供施工图纸、设计方案等资料；

（2）提供工地并保障工地的安全和环境卫生；

（3）向乙方提供施工必需的材料、设备和工具等；

（4）支付乙方工程费用。

2. 乙方承担事项：

（1）按照甲方提供的施工图纸、设计方案等资料进行施工；

（2）制定合理工作计划，保证工期进度；

（3）保障施工安全，严格遵守工程施工安全规范和环保要求；

（4）压实工程质量责任，确保施工质量，遵守工程规范。

3. 价格和支付方式：

（1）本工程施工总价为人民币（金额）元；

（2）支付进度：签订合同后，甲方先支付工程总价的30%给乙方作为工程启动资金；

（3）中期支付：工程完成百分之六十时，甲方支付工程总价的50%给乙方；

（4）最终结算：工程交付甲方时，甲方支付工程总价的20%给乙方。

4. 工期和违约责任：

（1）本工程施工期限为（时间）个工作日；

（2）甲方发现乙方存在不履行合同义务、低效、不负责等情况可要求乙方在三天内改正；

（3）乙方违反合同，造成甲方损失的，按照造成的损失赔偿；

（4）乙方违约后未能承担相应赔偿责任的，甲方有权解除合同。

三、 合同生效

本合同经甲、乙双方严格审阅，并在充分理解、确认各项内容无误后，自双方签字盖章之日起生效。若本合同的任一条款违反法律法规，以法律法规为准。合同生效后，自双方签字盖章之日起生效，双方遵守合同内容及有关法律法规，并共同维护合同的履行。

四、 合同条款的修改和解释

本协议条款应于协议签署之日起生效，双方若有未尽事宜，应根据实际情况进行修改，修改内容经双方协商一致并签字盖章后生效。如本协议条款之解释出现争议，双方应友好协商解决，若协商无法解决的，任何一方均可提交有管辖权的仲裁机构裁决。

五、 合同解除和终止

（1）因不可抗力等非人为因素，导致本合同的全部或部分无法履行的，双方无法继续合作，本合同解除；

（2）双方有一方不履行或违约的行为存在，对方有权解除合同，违约方负责承担违约责任；

（3）因双方彼此原因，需终止本合同，必须提前20天高明对方书面通知，否则违约方应承担违约责任。

六、 合同备案

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方应将本合同及备案资料（包括第三方监督机构意见、施工图纸等）提交有关部门备案，备案手续完成后方能实施工程施工。

工程合作协议书范本简单(篇11)

甲方：负责人：职务：地址：XX编码：电话：传真：乙方：负责人：职务：地址：电话：传真：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方__________________项目内的XX设备、网络布线及后期XX业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：

第一条 协议的范围、内容及时间风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。

2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有XX设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责XX运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主XX网络的正常使用。

3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为________年。到期后双方如无异议，自动顺延。

第二条 双方投资网络建设内容

1、甲方提供XX分线设备及楼层交换设备的安装位置。

2、甲方提供能够满足该项目XX设备需求的XX机房，机房需求见

第五条。

3、乙方负责该项目XX网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目XX机房到用户端的投资及XX网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关XX设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。

4、乙方负责该项目投入使用后的XX网络的运营维护，详细内容在

第六条中阐述。风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

第三条 甲方的责任

1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便XX网络的运行管理维护。

2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工，并提供必要的条件，为该项目的日常维护和设备安装（其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等）提供便利条件（如机房钥匙、各类通行证等）。

3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人，在合同项目区域内进行XX信息网络投资建设方面的合作。

4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入为保证小区XX畅通，本项目内XX设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设，其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可，不持异议，并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的XX设施进行运营、维护。

第四条 乙方的责任

1、乙方应按照与甲方签订的协议内容，完成合作项目内XX投资建设，乙方有权获得XX网络运营的相应收益。

2、乙方应按照甲方的施工进度，保质保量完成投资建设任务，在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。

3、乙方负责该项目内XX网络设施的维护，保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。

4、乙方负责该项目中多家XX运营商的业务接入，负责该项目长期XX业务的正常运营与使用。

5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。

6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常XX要求，当小区20%业主要求更换服务商时，甲方有权终止与乙方继续履行合同。

第五条 XX机房的提供

1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主XX需求及设备增容的XX机房，在政府土地出让年限内（包括免缴管理费）使用。

2、由甲方负责设置单独电表，乙方按供电部门的标准（非普工业标准），直接对供电部门支付XX机房安装期间及投入使用后的电费。

3、甲方提供给乙方的XX机房符合相关技术规范，满足技术及使用要求。

4、机房消防设备应符合相关消防规范。

5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。

第六条 XX网络运营维护

1、乙方对该项目内所建XX网络的工程质量全面负责，并负责在合同期内的维护与维修，以确保该项目内XX系统的正常运行。

2、乙方负责与多家运营商协调，提高网络运营的管理、优化效率，为该项目内业主提供更加完善的网络服务。

3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属XX设备、网络的安全及完整；防止XX线路的人为破坏，在发生破坏时，甲方协助乙方调查事故原因，并追究相应的事故责任。

第七条 所有权归属

1、为保护乙方投资，甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有XX系统（包括：XX综合业务）的接入以及XX业务的运营、维护。

2、甲方投资建设的管道、桥架等和XX相关的设施在XX接入、使用上只允许乙方使用。

3、为保障乙方投资收益，上述范围内乙方投资的XX设施、设备等全部资产所有权归乙方所有，并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的XX设施、设备，须与乙方进行协商，并征得乙方同意，此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更，从而影响到本协议的合作和经营，变更方应提前_________天书面通知另一方，并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议，以便继续履行本协议相应条款。

第八条 违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除承担该项目XX总投资_________%的违约金之外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。

第九条 争议解决

1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2、本合同履约地为__________________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向__________________人民法院提起诉讼。

第十条 免责条款

1、本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指：

（1）法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。

（2）由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故，导致不能正常经营的情况。

（3）国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。

2、合同签订后，双方任何一方，由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时，都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的，不承担违约责任。

第十一条 其它约定事项

1、本协议自双方签字盖章之日起生效。

2、无论事前书面通知与否，本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则，违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。

4、本协议未尽事宜，可由各方商定并签署，所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下，由对应方授权代表签订，上述文件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

5、本协议自双方签字盖章后生效，一式_________份，甲方持_________份，乙方持_________份，具有同等法律效力。甲方：甲方授权代表：签约日期：________年____月____日乙方：乙方授权代表：签约日期：________年____月____日